5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
Travaux de création d'une liaison Nord-Sud intégrant la refonte de 2 stations de pompage, la déconstruction d'un réservoir et la création d'une bâche et d'une station de pompage d'eau potable
Description
:
Les travaux et prestations du marché portent essentiellement sur : les études d'exécution, les installations de chantier, la refonte de la station de pompage de l'usine Louveciennes, les travaux d'adaptation hydraulique des réservoirs de Hubies Haut, les travaux de modification des équipements et du fonctionnement de la station de pompage de Gobert vers les réservoirs Satory et Gobert, la déconstruction des réservoirs sur le site de Montbauron, la mise en place des nouvelles infrastructures sur le site de Montbauron, les finitions diverses, les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des Dossiers des Ouvrages exécutés, des Dossiers d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages. La description générale des travaux et les conditions de leur exécution sont précisées dans le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) et dans les documents de la consultation.
Identifiant interne
:
2025-19
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232150
Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232152
Travaux de construction de stations de pompage
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45111100
Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45240000
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45317100
Travaux d'installation électrique de matériel de pompage
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45317200
Travaux d'installation électrique de transformateurs
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45315400
Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45315500
Installations moyenne tension
Options
:
Description des options
:
AQUAVESC se laisse la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R 2122-7 du CCP, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Station de pompage AEP de l'usine de Louveciennes
Ville
:
Louveciennes
Code postal
:
78430
Subdivision pays (NUTS)
:
Yvelines
(
FR103
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Réservoirs d'eau potable de Hubies Haut
Ville
:
Le Chesnay
Code postal
:
78150
Subdivision pays (NUTS)
:
Yvelines
(
FR103
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Réservoirs d'eau potable de Montbauron et station de pompage AEP de Gobert
Ville
:
Versailles
Code postal
:
78000
Subdivision pays (NUTS)
:
Yvelines
(
FR103
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
21
Mois
5.1.6
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Précisions sur la durée du marché et les délais d'exécution. Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire et court jusqu'à l'établissement du décompte général et définitif ou l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le cas échéant. Délai d'exécution des travaux (article 2.2 de l'AE) : dans le délai global de 21 mois y compris la période de préparation. Le DCE était téléchargeable sur le profil acheteur et les candidats devaient y déposer leur pli, contenant les éléments de candidature et de l'offre. Les variantes n'étaient pas autorisées.
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Nom
:
Valeur technique de l'offre - 70 %
Description
:
Cf. article 6.2 conditions d'examen des offres et critères d'attribution (2ème phase) du règlement de la consultation (RC).
Critère
:
Type
:
Prix
Nom
:
Prix des prestations - 30 %
Description
:
Cf. article 6.2 conditions d'examen des offres et critères d'attribution (2ème phase) du règlement de la consultation (RC).
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères
:
.
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Versailles
Informations relatives aux délais de recours
:
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
AQUAVESC
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Versailles
Organisation qui signe le marché
:
AQUAVESC