Ville de Lyon 21690123100011 LYON 69205 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1803214 T6DC02013TVX Service Marches +33 472103030 Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation 2026-05-18T12:00:00 énoncé dans le Rc THEATRE DES CELESTINS - Menuiseries et isolations partielles, réparation toiture 45260000 Le théâtre des Célestins est un édifice culturel majeur de la Ville de Lyon. Edifié de 1873 à 1877 par l'architecte lyonnais Gaspard -Abraham André, le théâtre est reconstruit à l'identique après un incendie en 1881. L'édifice a été inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 21 mars 1997. Aujourd'hui, la Ville de Lyon, propriétaire et maître d'ouvrage, souhaite poursuivre ces opérations de conservation et de restauration en améliorant les qualités thermiques du bâtiment tout en maintenant la continuité de l'activité. Le théâtre a actuellement besoin de travaux de réparation et de restauration, notamment du clos/couvert : - restauration / rénovation / amélioration de ses menuiseries extérieures - restauration des couvertures - travaux de première nécessité sur les façades - amélioration de l'accessibilité extérieure 1 Place des Célestins 69002 - Lyon 30 2506000 01 : Installations de chantier - échafaudages - Couvertures. Installations de chantier - échafaudages - Couvertures 45260000 994000 1 Place des Célestins 69002 Lyon 02 : Maçonnerie - Pierre de taille. Maçonnerie - Pierre de taille 45262512 100000 1 Place des Célestins 69002 Lyon 03 : Menuiseries extérieures bois. Menuiseries extérieures bois 45421150 667000 1 Place des Célestins 69002 Lyon 04 : Menuiserie bois de doublage. Menuiserie bois de doublage 45421000 605000 1 Place des Célestins 69002 Lyon 05 : Electricité. Electricité 45311200 45000 1 Place des Célestins 69002 Lyon 06 : Doublage isolation. Doublage isolation 45320000 95000 1 Place des Célestins 69002 Lyon se référer à l'article 8 du Rc Les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 26-34637 3.2.5 Ville de Lyon 2026-04-03 2026-05-18T12:00:00 2026-05-18 101 Echafaudage 69 Theatre Des Celestins - Menuiseries et isolations partielles, réparation toiture Avis de marché - Avis n° 26-34637 du 03/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 69
Annonce n° 26-34637
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Lyon
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21690123100011
Ville : LYON
Code postal : 69205
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 69
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1803214
Identifiant interne de la consultation : T6DC02013TVX
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Marches
Numéro de téléphone du contact : +33 472103030
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 18/05/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : THEATRE DES CELESTINS - Menuiseries et isolations partielles, réparation toiture
Code CPV principal - Descripteur principal : 45260000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le théâtre des Célestins est un édifice culturel majeur de la Ville de Lyon. Edifié de 1873 à 1877 par l'architecte lyonnais Gaspard -Abraham André, le théâtre est reconstruit à l'identique après un incendie en 1881. L'édifice a été inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 21 mars 1997. Aujourd'hui, la Ville de Lyon, propriétaire et maître d'ouvrage, souhaite poursuivre ces opérations de conservation et de restauration en améliorant les qualités thermiques du bâtiment tout en maintenant la continuité de l'activité. Le théâtre a actuellement besoin de travaux de réparation et de restauration, notamment du clos/couvert : - restauration / rénovation / amélioration de ses menuiseries extérieures - restauration des couvertures - travaux de première nécessité sur les façades - amélioration de l'accessibilité extérieure
Lieu principal d'exécution du marché : 1 Place des Célestins 69002 - Lyon
Durée du marché (en mois) : 30
Valeur estimée (H.T.) : 2506000 euros
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : se référer à l'article 8 du Rc
Autres informations complémentaires : Les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>