Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg (67) 57850568700058 Strasbourg 67000 https://www.marches-securises.fr 6980L1 Eric Hartweg, Directeur Général contact@sers.eu +33 0388378888 Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet, comprenant les pièces énumérées ci-après Au titre de la candidature: Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : Lettre de candidature DC1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire DC2 (ou équivalent) dûment complétée, et accompagnée des documents qui y sont mentionnés OU Document Unique de Marché Européen (DUME) sous forme électronique ; Si le prestataire est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; L’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » en cours de validité ; Les moyens humains et matériels de l’entreprise Une liste de références exécutés au cours des cinq dernières années avec des exemples d’opérations comparables à celles de la présente consultation et indication de la nature des travaux, du montant HT de ceux-ci, du Maître d’ouvrage (adresse et n° de téléphone) et du Maître d’œuvre La certification Traitement de l’amiante SS3 délivrée par un organisme certificateur accrédité (Obligation issue de l’arrêté du 25 juillet 2022, pris en application des articles R.4412-129 et suivants du Code du travail). Les attestations de formation nominatives des conducteurs de travaux et opérateurs. Certification fondée sur les normes NF X 46-010 (référentiel technique travaux amiante), et NF X 46-011 (modalités de certification et de suivi) La qualification Traitement de l’amiante Qualibat 1552 (le cas échéant). Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs opérateurs économiques, quel que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché (pour ce faire, il produira un engagement écrit du ou des opérateurs économiques). L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits. Pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières seront jugées insuffisantes. 2026-05-07T12:00:00 se reporter au règlement de la consultation DEMOLITION PARTIELLE, EXTENSION ET RENOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE DU RIED A HŒNHEIM (67800) - LOT DEMOLITION ET DESAMIANTAGE 45454000 Le présent maché a pour objet les travaux de démolition et de désamiantage à réaliser dans le cadre de la Démolition partielle, extension et rénovation de l'école maternelle du Ried à Hoenheim HOENHEIM 67800 26 Pouvoir adjudicateur / Maitre d'Ouvrage : COMMUNE DE HOENHEIM - 26 rue de la République - 67800 HOENHEIM MANDATAIRE SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR - S.E.R.S. 10 Rue Oberlin – BP 20165 - 67004 STRASBOURG CEDEX Tél.: 03 88 37 88 88 Site internet : www.sers.eu Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/ email : sers@sers.eu Représentant du Pouvoir adjudicateur : Monsieur Éric HARTWEG - Directeur Général de la SERS Type de procédure : Marchés publics de travaux passés selon une procédure adaptée ouverte conformément à l’article R2123-1-2° du code de la commande publique. Après avoir sélectionné les candidatures, le Pouvoir adjudicateur examinera les offres. Une négociation pourra alors être entamée si nécessaire dans la perspective de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, à l’aide des critères énoncés ci-après à l’article 4 du règlement de la consultation. Le marché pourra toutefois être attribué sans négociation. Délai d'exécution Le délai d’exécution est fixé par le Maître d’Ouvrage. Les délais prévisionnels sont les suivants : - Durée du marché : 26 mois - Notification du marché : fin mai 2026 ; - Plan de retrait amiante : début juin 2026 ; - Démarrage des travaux : 15 juillet 2026 ; - Fin des travaux phase 1 : 18 septembre 2026 ; - Travaux phase 1 à 3 selon calendrier prévisionnel joint à la consultation. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Une visite facultative mais vivement conseillée est organisée : se reporter au règlement de la consultation. Pour obtenir tous renseignements complémentaires, qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d’acheteur https://www.marches-securises.fr/ Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – BP 1038/F – 67070 STRASBOURG Cedex – Tél : 03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66 – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Les recours peuvent être introduits sur le fondement : - soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé précontractuel) ; - soit de l’article L 551-13 du Code de justice administrative dans les conditions de délais de l’article R 551-7 dudit code (référé contractuel) ; - soit de l'article R 421-1 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir) ; - soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 (« Département du Tarn-et-Garonne » - N° 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat. 26-35122 3.2.5 Société d'Aménagement et d'Equipement Du Rhin Supérieur (67) 2026-04-07 2026-05-07T12:00:00 2026-05-07 87 Démolition 479 Amiante (désamiantage) 67 DEMOLITION PARTIELLE, EXTENSION ET RENOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE DU RIED A HŒNHEIM (67800) - Lot Démolition et désamiantage Avis de marché - Avis n° 26-35122 du 07/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 67
Annonce n° 26-35122
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg (67)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 57850568700058
Ville : Strasbourg
Code postal : 67000
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 67
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 6980L1
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Eric Hartweg, Directeur Général
Adresse mail du contact : contact@sers.eu
Numéro de téléphone du contact : +33 0388378888
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/05/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : se reporter au règlement de la consultation
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : DEMOLITION PARTIELLE, EXTENSION ET RENOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE DU RIED A HŒNHEIM (67800) - LOT DEMOLITION ET DESAMIANTAGE
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent maché a pour objet les travaux de démolition et de désamiantage à réaliser dans le cadre de la Démolition partielle, extension et rénovation de l'école maternelle du Ried à Hoenheim
Lieu principal d'exécution du marché : HOENHEIM 67800
Durée du marché (en mois) : 26
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Pouvoir adjudicateur / Maitre d'Ouvrage : COMMUNE DE HOENHEIM - 26 rue de la République - 67800 HOENHEIM MANDATAIRE SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR - S.E.R.S. 10 Rue Oberlin – BP 20165 - 67004 STRASBOURG CEDEX Tél.: 03 88 37 88 88 Site internet : www.sers.eu Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/ email : sers@sers.eu Représentant du Pouvoir adjudicateur : Monsieur Éric HARTWEG - Directeur Général de la SERS Type de procédure : Marchés publics de travaux passés selon une procédure adaptée ouverte conformément à l’article R2123-1-2° du code de la commande publique. Après avoir sélectionné les candidatures, le Pouvoir adjudicateur examinera les offres. Une négociation pourra alors être entamée si nécessaire dans la perspective de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, à l’aide des critères énoncés ci-après à l’article 4 du règlement de la consultation. Le marché pourra toutefois être attribué sans négociation. Délai d'exécution Le délai d’exécution est fixé par le Maître d’Ouvrage. Les délais prévisionnels sont les suivants : - Durée du marché : 26 mois - Notification du marché : fin mai 2026 ; - Plan de retrait amiante : début juin 2026 ; - Démarrage des travaux : 15 juillet 2026 ; - Fin des travaux phase 1 : 18 septembre 2026 ; - Travaux phase 1 à 3 selon calendrier prévisionnel joint à la consultation. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Une visite facultative mais vivement conseillée est organisée : se reporter au règlement de la consultation. Pour obtenir tous renseignements complémentaires, qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d’acheteur https://www.marches-securises.fr/ Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – BP 1038/F – 67070 STRASBOURG Cedex – Tél : 03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66 – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Les recours peuvent être introduits sur le fondement : - soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé précontractuel) ; - soit de l’article L 551-13 du Code de justice administrative dans les conditions de délais de l’article R 551-7 dudit code (référé contractuel) ; - soit de l'article R 421-1 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir) ; - soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 04 avril 2014 (« Département du Tarn-et-Garonne » - N° 358994), dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>