Mairie La Riche 21370195600012 La riche cedex 37521 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_66NCPz4f1i 2026-02 Laurence Gerbet servicemarches@ville-lariche.fr Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Un Kbis datant de moins de 3 mois, avec un pouvoir de la personne habilitée à engager la société s’il y a lieu pour le signataire sauf si son nom parait sur celui-ci Attestation d’assurance en cours de validité avec la nature des garanties Un RIB Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années dont 5 références de complexité au moins équivalente à l’objet du projet pour le lot n°1, qualification QUALISPORT 122 ou références significatives en travaux similaires depuis 2 ans pour le lot n°2 et qualification QUALIFELEC 4 ou 3 références significatives en travaux similaires depuis 3 ans (éclairage de grande hauteur) pour le lot n°3, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. 2026-05-11T12:00:00 Création de deux courts de tennis 45212221 La présente consultation concerne la création de deux courts de tennis. Indre et Loire Lot 1 - Terrassement/VRD 45112500 0.00 Indre et Loire Lot 2 - Sol et équipements sportifs/Clôtures 45212200 0.00 Indre et Loire Lot 3 - Eclairage et gestion d'accès 45316100 0.00 Indre et Loire La demande de visite doit être envoyée à l'adresse suivante : dstu@ville-lariche.fr Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Critères de jugement des offres Lot n°1, 2 et 3 : 1. Prix des prestations = 40 % 2. Valeur technique décomposée avec les sous-critères suivants : 2.1 Organisation mise en oeuvre par l'entreprise (capacités humaines et techniques) : Format de réponse : 8 pages A4 recto, données hors format non prises en compte = (10 points) 2.2 Méthodologie pour réaliser les ouvrages prévus en prenant en compte les particularités/enjeux liés au chantier : Format de réponse : 10 pages A4 recto, données hors format non prises en compte = (10 points) 2.3 Planning détaillé des travaux incluant les points critiques (délai de commande, interactions prévisibles avec les autres lots…) Format de réponse 1 page A3 planning de type Gantt, données hors format non prises en compte = (10 points) Pour lot n°1 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties) de l'infrastructure (couche de fondation et enrobés) = 20 points Pour le lot n°2 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties, protocole de maintenance) du sol sportif - Qualité et pérennité (durées et portées des garanties) des équipements sportifs et clôtures et ouvrants selon fiche technique = 20 points Pour le lot n°3 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties) du système d'éclairage et des commandes associées selon fiche technique - Qualité et pérennité (durées et portées des garanties) du système de gestion d'accès selon fiche technique = 20 points 2.5 Approche environnementale directement liée au chantier, aux ouvrages et matériaux = 6 points 2.6 Approche sociale directement liée au chantier et à la politique de l'entreprise Format de réponse : 5 pages recto, données hors format non prises en compte = 4 points Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : Lot n°1 : 7 semaines Lot n°2 : 3 semaines Lot n°3 : 3 semaines L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat valant ordre de service. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.achatpublic.com/ Cette demande doit intervenir au plus tard le 30/04/2026 à 12 :00. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, au plus tard le 05/05/2026 à 12:00. Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 ORLÉANS CEDEX 1 Tél : 02 38 77 59 00 Télécopie : 02 38 53 85 16 Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 26-37824 3.2.5 Mairie La Riche 2026-04-14 2026-05-11T12:00:00 2026-05-11 342 Terrain de sport 37 41 49 36 Création de deux courts de tennis Avis de marché - Avis n° 26-37824 du 14/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 37, 41, 49, 36
Annonce n° 26-37824
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie La Riche
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21370195600012
Ville : La riche cedex
Code postal : 37521
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 37, 41, 49, 36
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_66NCPz4f1i
Identifiant interne de la consultation : 2026-02
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Laurence Gerbet
Adresse mail du contact : servicemarches@ville-lariche.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 11/05/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Création de deux courts de tennis
Code CPV principal - Descripteur principal : 45212221
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne la création de deux courts de tennis.
Lieu principal d'exécution du marché : Indre et Loire
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La demande de visite doit être envoyée à l'adresse suivante : dstu@ville-lariche.fr
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Critères de jugement des offres Lot n°1, 2 et 3 : 1. Prix des prestations = 40 % 2. Valeur technique décomposée avec les sous-critères suivants : 2.1 Organisation mise en oeuvre par l'entreprise (capacités humaines et techniques) : Format de réponse : 8 pages A4 recto, données hors format non prises en compte = (10 points) 2.2 Méthodologie pour réaliser les ouvrages prévus en prenant en compte les particularités/enjeux liés au chantier : Format de réponse : 10 pages A4 recto, données hors format non prises en compte = (10 points) 2.3 Planning détaillé des travaux incluant les points critiques (délai de commande, interactions prévisibles avec les autres lots…) Format de réponse 1 page A3 planning de type Gantt, données hors format non prises en compte = (10 points) Pour lot n°1 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties) de l'infrastructure (couche de fondation et enrobés) = 20 points Pour le lot n°2 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties, protocole de maintenance) du sol sportif - Qualité et pérennité (durées et portées des garanties) des équipements sportifs et clôtures et ouvrants selon fiche technique = 20 points Pour le lot n°3 : 2.4 Qualité et pérennité (durées et portées de garanties) du système d'éclairage et des commandes associées selon fiche technique - Qualité et pérennité (durées et portées des garanties) du système de gestion d'accès selon fiche technique = 20 points 2.5 Approche environnementale directement liée au chantier, aux ouvrages et matériaux = 6 points 2.6 Approche sociale directement liée au chantier et à la politique de l'entreprise Format de réponse : 5 pages recto, données hors format non prises en compte = 4 points Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : Lot n°1 : 7 semaines Lot n°2 : 3 semaines Lot n°3 : 3 semaines L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat valant ordre de service. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.achatpublic.com/ Cette demande doit intervenir au plus tard le 30/04/2026 à 12 :00. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, au plus tard le 05/05/2026 à 12:00. Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 ORLÉANS CEDEX 1 Tél : 02 38 77 59 00 Télécopie : 02 38 53 85 16 Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>