16 https://talence.fr ORG-0001 Commune de Talence Rue du professeur Arnozan - BP 10035 Talence cedex 33401 FRI12 FRA 21330522000013 Service des marchés publics +33 556843462 achatsmarches@talence.fr http://bordeaux.tribunal-administratif.fr ORG-0002 Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - CS 21490 Bordeaux cedex 33063 FRI12 FRA 17330005400025 2.3 eforms-sdk-1.13 1caf2278-ed0e-49ae-8baf-aa89e02001d5 7e33bae6-ef6d-4445-a54c-42f9eae58eea 2026-04-14+02:00 15:39:40+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA la gen-pub ORG-0001 epo-procurement-document 16 16 Les travaux concernés ne sont pas décomposés en tranches et font l’objet de marchés séparés à prix forfaitaire, révisable. Le soumissionnaire est tenu de présenter une proposition correspondant à l'OFFRE DE BASE. Les variantes ne sont pas autorisées par le maître d’ouvrage. L’opérateur économique peut répondre pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. Pour les lots 1 à 9, 11, 12, 14 à 16, une visite obligatoire sur site se déroulera dans les conditions fixées au règlement de la consultation. Pour l’exécution des lots 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 l’opérateur économique qui soumissionne s’engage à réaliser une action d’insertion. Le délai d'exécution du marché est de 520 jours calendaires (dont période de préparation et période de congés payés) à compter de la date précisée au premier ordre de service. Pour chaque étape de la procédure de la passation du marché, le candidat et soumissionnaire doit appliquer le même mode de transmission par voie électronique à l'ensemble des échanges avec le maître d’ouvrage. L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Les documents de la consultation sont mis à disposition de l’opérateur économique sur le profil d’acheteur https://demat-ampa.fr à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment de répondre de façon électronique aux consultations. Sans préjudice des dispositions relatives à la copie de sauvegarde : - Le soumissionnaire doit transmettre sa réponse par un envoi unique en une seule fois pour chaque lot - Si plusieurs réponses sont successivement transmises par un même soumissionnaire pour un même lot, seule est ouverte par le maître d’ouvrage la dernière réponse reçue pour le lot concerné dans le délai fixé pour la remise des offres. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés à tous les opérateurs économiques (ayant téléchargé le dossier de consultation correspondant en acceptant les conditions d’utilisation de la plate-forme : nom de la personne physique chargée du téléchargement et adresse électronique) par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’un opérateur économique en aient fait la demande par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard le 06/05/2026 Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée par la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le soumissionnaire devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous 30 jours. open false 26-16 Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus Appel d'offres ouvert works Le candidat produit à l’appui de sa candidature : - Une lettre de candidature (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Les renseignements et documents justificatifs suivants, en application de l’article R. 2143-11 du code de la commande publique, aux fins d'appréciation : - de la capacité économique et financière : o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; o preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; - des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché: - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; - LOT 1 Curage / désamiantage : Certificat de qualification en travaux de désamiantage (QUALIBAT 1552 ou équivalent). Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. - LOT 13 Photovoltaïques : Certificat de qualification RGE en installation de panneaux solaires photovoltaïques (RGE QUALIPV établie par Qualit’EnR ou équivalent). Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Le maître d’ouvrage accepte que le candidat présente sa candidature (à titre individuel ou sous-traitance ou co-traitance) sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen électronique au format .xml joint au dossier de consultation (eDUME joint pré-renseigné). En cas de cotraitance, un formulaire distinct devra être fourni par chaque opérateur économique participant. Le candidat est autorisé à se limiter à indiquer dans le DUME qu’il dispose de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. L’opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. Le formulaire DC2 (joint au dossier de consultation) peut être utilisé par le candidat. Le maître d’ouvrage accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le maître d’ouvrage exige que le candidat joigne une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’il remet. Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve : - qui ont déjà été transmis au maître d’ouvrage lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables - que le maître d’ouvrage peut obtenir directement et gratuitement par le biais d’une base de données ou d'un espace de stockage numérique. 45000000 Talence FRI12 FRA LOT-0001 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-sub-espd false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 1 Curage / désamiantage Lot 1 : Curage / désamiantage works true 45111100 45262660 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0002 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 2 Installations de chantier - Fondations - Gros-œuvre Lot 2 : Installations de chantier - Fondations - Gros-œuvre works true 45223220 Talence 34000 FRI12 FRA 520 LOT-0003 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 3 Charpente bois Lot 3: Charpente bois works true 45261100 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0004 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 4 Couverture - Étanchéité Lot 4 : Couverture - Étanchéité works true 45261213 45261420 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0005 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 5 Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie Lot 5: Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie works true 45421000 44316500 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0006 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 6 Menuiseries intérieures - Agencement Lot 6 : Menuiseries intérieures - Agencement works true 45421000 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0007 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 7 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds Lot 7 : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds works true 45410000 45321000 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0008 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 8 Revêtements des sols souples - Durs - Faïences Lot 8 : Revêtements des sols souples - Durs - Faïences works true 45431000 45432111 45430000 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0009 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 9 Peinture - Signalétique - Nettoyage Lot 9 : Peinture - Signalétique - Nettoyage works true 45442100 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0010 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 10 Elévateur Elévateur works true 45313100 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0011 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 11 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation Lot 11 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation works true 45332000 45331000 45332400 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0012 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 12 Électricité CFO - CFA Lot 12 : Électricité CFO - CFA works true 45311000 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0013 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 13 Photovoltaïques Lot 13 : Photovoltaïques works true 45261215 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0014 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 14 Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux Lot 14 : Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux works true 45112500 45232454 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0015 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 15 Aménagements paysagers Lot 15 : Aménagements paysagers works true 45112700 Talence 33400 FRI12 FRA 520 LOT-0016 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d epo-procurement-document false none no performance required allowed true per-exa 60.00 quality Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5% per-exa 40.00 price Prix ORG-0001 ORG-0001 https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d ORG-0001 ORG-0001 6 - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 FRA false false required true 2026-05-18+02:00 16:00:00+02:00 false none none 16 Forages géothermiques Lot 16 : Forages géothermiques works true 45120000 Talence 33400 FRI12 FRA 520 26-37915 3.2.5 Commune de Talence 2026-04-16 2026-05-18T16:00:00+02:00 2026-05-18 33 Bâtiment 33 Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus Avis de marché - Avis n° 26-37915 du 14/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 33
Annonce n° 26-37915
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Commune de Talence
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus
Description : Appel d'offres ouvert
Identifiant de la procédure : 7e33bae6-ef6d-4445-a54c-42f9eae58eea
Identifiant interne : 26-16
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Les travaux concernés ne sont pas décomposés en tranches et font l’objet de marchés séparés à prix forfaitaire, révisable. Le soumissionnaire est tenu de présenter une proposition correspondant à l'OFFRE DE BASE. Les variantes ne sont pas autorisées par le maître d’ouvrage. L’opérateur économique peut répondre pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. Pour les lots 1 à 9, 11, 12, 14 à 16, une visite obligatoire sur site se déroulera dans les conditions fixées au règlement de la consultation. Pour l’exécution des lots 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 l’opérateur économique qui soumissionne s’engage à réaliser une action d’insertion. Le délai d'exécution du marché est de 520 jours calendaires (dont période de préparation et période de congés payés) à compter de la date précisée au premier ordre de service. Pour chaque étape de la procédure de la passation du marché, le candidat et soumissionnaire doit appliquer le même mode de transmission par voie électronique à l'ensemble des échanges avec le maître d’ouvrage. L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Les documents de la consultation sont mis à disposition de l’opérateur économique sur le profil d’acheteur https://demat-ampa.fr à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment de répondre de façon électronique aux consultations. Sans préjudice des dispositions relatives à la copie de sauvegarde : - Le soumissionnaire doit transmettre sa réponse par un envoi unique en une seule fois pour chaque lot - Si plusieurs réponses sont successivement transmises par un même soumissionnaire pour un même lot, seule est ouverte par le maître d’ouvrage la dernière réponse reçue pour le lot concerné dans le délai fixé pour la remise des offres. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés à tous les opérateurs économiques (ayant téléchargé le dossier de consultation correspondant en acceptant les conditions d’utilisation de la plate-forme : nom de la personne physique chargée du téléchargement et adresse électronique) par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’un opérateur économique en aient fait la demande par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard le 06/05/2026 Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée par la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le soumissionnaire devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Le candidat produit à l’appui de sa candidature : - Une lettre de candidature (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Les renseignements et documents justificatifs suivants, en application de l’article R. 2143-11 du code de la commande publique, aux fins d'appréciation : - de la capacité économique et financière : o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; o preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; - des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché: - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; - LOT 1 Curage / désamiantage : Certificat de qualification en travaux de désamiantage (QUALIBAT 1552 ou équivalent). Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. - LOT 13 Photovoltaïques : Certificat de qualification RGE en installation de panneaux solaires photovoltaïques (RGE QUALIPV établie par Qualit’EnR ou équivalent). Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Le maître d’ouvrage accepte que le candidat présente sa candidature (à titre individuel ou sous-traitance ou co-traitance) sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen électronique au format .xml joint au dossier de consultation (eDUME joint pré-renseigné). En cas de cotraitance, un formulaire distinct devra être fourni par chaque opérateur économique participant. Le candidat est autorisé à se limiter à indiquer dans le DUME qu’il dispose de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. L’opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. Le formulaire DC2 (joint au dossier de consultation) peut être utilisé par le candidat. Le maître d’ouvrage accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le maître d’ouvrage exige que le candidat joigne une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’il remet. Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve : - qui ont déjà été transmis au maître d’ouvrage lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables - que le maître d’ouvrage peut obtenir directement et gratuitement par le biais d’une base de données ou d'un espace de stockage numérique.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 16
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 16
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Curage / désamiantage
Description : Lot 1 : Curage / désamiantage
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262660 Travaux de désamiantage
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Installations de chantier - Fondations - Gros-œuvre
Description : Lot 2 : Installations de chantier - Fondations - Gros-œuvre
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 34000
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : Charpente bois
Description : Lot 3: Charpente bois
Identifiant interne : 3
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004
Titre : Couverture - Étanchéité
Description : Lot 4 : Couverture - Étanchéité
Identifiant interne : 4
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261213 Travaux de couverture métallique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre : Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie
Description : Lot 5: Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie
Identifiant interne : 5
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre : Menuiseries intérieures - Agencement
Description : Lot 6 : Menuiseries intérieures - Agencement
Identifiant interne : 6
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007
Titre : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
Description : Lot 7 : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
Identifiant interne : 7
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45321000 Travaux d'isolation thermique
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008
Titre : Revêtements des sols souples - Durs - Faïences
Description : Lot 8 : Revêtements des sols souples - Durs - Faïences
Identifiant interne : 8
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45431000 Carrelages
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009
Titre : Peinture - Signalétique - Nettoyage
Description : Lot 9 : Peinture - Signalétique - Nettoyage
Identifiant interne : 9
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010
Titre : Elévateur
Description : Elévateur
Identifiant interne : 10
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011
Titre : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
Description : Lot 11 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
Identifiant interne : 11
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012
Titre : Électricité CFO - CFA
Description : Lot 12 : Électricité CFO - CFA
Identifiant interne : 12
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013
Titre : Photovoltaïques
Description : Lot 13 : Photovoltaïques
Identifiant interne : 13
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014
Titre : Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux
Description : Lot 14 : Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux
Identifiant interne : 14
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015
Titre : Aménagements paysagers
Description : Lot 15 : Aménagements paysagers
Identifiant interne : 15
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016
Titre : Forages géothermiques
Description : Lot 16 : Forages géothermiques
Identifiant interne : 16
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45120000 Travaux de sondage et de forage de reconnaissance
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Talence
Code postal : 33400
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 520 Jour
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l’offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 18/05/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel: le délai de suspension de la signature du marché est de onze jours à compter de la date d’envoi par voie électronique de la notification. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Talence
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Talence
Organisation qui traite les offres : Commune de Talence
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Commune de Talence
Numéro d’enregistrement : 21330522000013
Adresse postale : Rue du professeur Arnozan - BP 10035
Ville : Talence cedex
Code postal : 33401
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Point de contact : Service des marchés publics
Adresse électronique : achatsmarches@talence.fr
Téléphone : +33 556843462
Adresse internet : https://talence.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 17330005400025
Adresse postale : 9 rue Tastet - CS 21490
Ville : Bordeaux cedex
Code postal : 33063
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 1caf2278-ed0e-49ae-8baf-aa89e02001d5 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/04/2026 à 15:39
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>