16 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA DBDF33CC-AEFD-F507-C10D0BBD69923D37 +33480041260 publications-joue@aws-france.com http://www.orleans-metropole.fr/ ORG-0002 Ville d'Orléans Place de l'Etape Orléans 45040 FRB06 FRA 39044 le Maire 0238784030 marches.publics@orleans-metropole.fr http://orleans.tribunal-administratif.fr/ ORG-0003 Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie Orléans 45057 FRB06 FRA DBDF33FA-92A2-2BEE-F78FD1E42F5DD01F 0238775900 0238538516 greffe.ta-orleans@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.12 e7194f44-ed4d-4c87-b490-4a3b0cbfa2aa 258e3f6a-29e5-4655-8868-d2a9582e91b9 2026-04-21+02:00 12:29:17+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm la gen-pub ORG-0002 ted-esen ORG-0001 epo-procurement-document 13 13 open false V26F0069 Travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC) - 13 lots La présente consultation porte sur les travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles et donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix global et forfaitaire, alloti, non reconductible works => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu en novembre 2026. => Délai d'exécution : détails dans le règlement de la consultation. => Négociation : interdite. Cependant, au regard du degré de complexité de cette consultation et afin de faciliter sa compréhension des offres qui lui auront été présentées, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'organiser, une séance d'auditions. Détails dans le règlement de la consultation. => Examen des candidatures : le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats. => Détails des sous-critères de la valeur technique : => Pour les lots 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 et 21 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (15 points) ; C) Pertinence du planning d'exécution proposé (cohérence avec les contraintes du projet et réalisme des délais) (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points) ; B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%). => Pour les lots 9, 15 et 16 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points) ; E) Méthodologie de recherche, de reconditionnement, de stockage, de logistique et d'approbation des gisements des matériaux prévus en réemploi (9 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%) : A) Pertinence de l'offre technique et économique au regard des fiches techniques fournies (6 points) ; B) Qualité du protocole de caractérisation et de la méthodologie de reconditionnement des gisements relatifs aux matériaux susceptibles d'être fournis en réemploi (4 points). => Pour les lots 17 et 20 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 15%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire, identification des interfaces spécifiques avec les autres corps d'état dans les phases de synthèse dans les phases de préparation et d'organisation du chantier. (4 points); B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité, identification des interfaces avec les autres corps d'états en phase synthèse comme exécution (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (3 points); D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (2 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 20%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (15 points): B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (5 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 20%) : A) Fiche techniques des matériaux et produits que l'entreprise mettra en oeuvre + prototype dans le cas du lot 18 (15 points); B) Documents de pré-étude(synoptiques, plans de préfigurations, descente de charges prévisionnelles, etc...) (5 points). => Accès au dossier de la consultation , renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative 45212300 45212300 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA LOT-0001 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 1 Gros-oeuvre - Terrassements généraux - Charpente métallique Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Plateau d'avant-scène motorisé. Détails dans le règlement de la consultation. => Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation other 45212300 45223220 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0002 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 2 Charpente bois Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45261000 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0003 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 3 Etanchéité Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45261420 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0004 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 4 Couverture et bardage métallique Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45261213 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0005 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 7 Menuiseries extérieures en aluminium Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45421000 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0006 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 9 Doublages - Cloisons - Plafonds et faux-plafonds Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45421152 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0007 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 11 Revêtements de sols souples Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45432111 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0008 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 12 Peinture Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45442110 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0009 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 15 CVC - Plomberie Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Synthèse technique complète. Détails dans le règlement de la consultation other 45212300 45331000 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0010 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 16 Electricité CFO/CFA Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works other 45212300 45311000 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0011 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 17 Serrurerie et machinerie scénique Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Plateau d'avant-scène motorisé. Détails dans le règlement de la consultation other 45212300 45421140 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0012 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 20 Réseaux scéniques et matériels audiovisuels Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Complément d'équipements audiovisuels. Détails dans le règlement de la consultation other 45212300 32320000 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 LOT-0013 not-allowed no-eu-funds false not-allowed 1810121 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation per-exa 60 quality La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires" per-exa 40 cost Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 5 Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative ORG-0003 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-15+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-15+02:00 14:30:00+02:00 false none none 21 Voirie et réseaux divers (VRD) Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage works => Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation other 45212300 45233140 6 rue de Joie Fleury Les Aubrais 45400 FRB06 FRA 2026-10-01+02:00 20 0 26-40377 3.2.5 Ville d'Orléans 2026-04-22 2026-06-15T12:00:00+02:00 2026-06-15 144 Gros oeuvre 222 Menuiserie 264 Peinture (travaux) 270 Plomberie (travaux) 105 Electricité (travaux) 45 Travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC) - 13 lots Avis de marché - Avis n° 26-40377 du 21/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 45
Annonce n° 26-40377
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Ville d'Orléans
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC) - 13 lots
Description : La présente consultation porte sur les travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles et donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix global et forfaitaire, alloti, non reconductible
Identifiant de la procédure : 258e3f6a-29e5-4655-8868-d2a9582e91b9
Identifiant interne : V26F0069
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu en novembre 2026. => Délai d'exécution : détails dans le règlement de la consultation. => Négociation : interdite. Cependant, au regard du degré de complexité de cette consultation et afin de faciliter sa compréhension des offres qui lui auront été présentées, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'organiser, une séance d'auditions. Détails dans le règlement de la consultation. => Examen des candidatures : le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats. => Détails des sous-critères de la valeur technique : => Pour les lots 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 et 21 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (15 points) ; C) Pertinence du planning d'exécution proposé (cohérence avec les contraintes du projet et réalisme des délais) (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points) ; B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%). => Pour les lots 9, 15 et 16 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points) ; E) Méthodologie de recherche, de reconditionnement, de stockage, de logistique et d'approbation des gisements des matériaux prévus en réemploi (9 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%) : A) Pertinence de l'offre technique et économique au regard des fiches techniques fournies (6 points) ; B) Qualité du protocole de caractérisation et de la méthodologie de reconditionnement des gisements relatifs aux matériaux susceptibles d'être fournis en réemploi (4 points). => Pour les lots 17 et 20 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 15%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire, identification des interfaces spécifiques avec les autres corps d'état dans les phases de synthèse dans les phases de préparation et d'organisation du chantier. (4 points); B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité, identification des interfaces avec les autres corps d'états en phase synthèse comme exécution (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (3 points); D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (2 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 20%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (15 points): B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (5 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 20%) : A) Fiche techniques des matériaux et produits que l'entreprise mettra en oeuvre + prototype dans le cas du lot 18 (15 points); B) Documents de pré-étude(synoptiques, plans de préfigurations, descente de charges prévisionnelles, etc...) (5 points). => Accès au dossier de la consultation , renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 13
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 13
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Gros-oeuvre - Terrassements généraux - Charpente métallique
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Plateau d'avant-scène motorisé. Détails dans le règlement de la consultation. => Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Charpente bois
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : Etanchéité
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 3
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004
Titre : Couverture et bardage métallique
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 4
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261213 Travaux de couverture métallique
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre : Menuiseries extérieures en aluminium
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 7
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre : Doublages - Cloisons - Plafonds et faux-plafonds
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 9
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007
Titre : Revêtements de sols souples
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 11
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008
Titre : Peinture
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 12
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442110 Travaux de peinture de bâtiments
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009
Titre : CVC - Plomberie
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 15
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Synthèse technique complète. Détails dans le règlement de la consultation
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010
Titre : Electricité CFO/CFA
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 16
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011
Titre : Serrurerie et machinerie scénique
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 17
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Plateau d'avant-scène motorisé. Détails dans le règlement de la consultation
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012
Titre : Réseaux scéniques et matériels audiovisuels
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 20
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32320000 Matériel de télévision et matériel audiovisuel
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : => Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Complément d'équipements audiovisuels. Détails dans le règlement de la consultation
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013
Titre : Voirie et réseaux divers (VRD)
Description : Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Identifiant interne : 21
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 6 rue de Joie
Ville : Fleury Les Aubrais
Code postal : 45400
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 20 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : => Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Coût
Description : Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/06/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 15/06/2026 à 14:30
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : DBDF33CC-AEFD-F507-C10D0BBD69923D37
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Ville d'Orléans
Numéro d’enregistrement : 39044
Adresse postale : Place de l'Etape
Ville : Orléans
Code postal : 45040
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Point de contact : le Maire
Adresse électronique : marches.publics@orleans-metropole.fr
Téléphone : 0238784030
Adresse internet : http://www.orleans-metropole.fr/
Profil de l’acheteur : http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d’enregistrement : DBDF33FA-92A2-2BEE-F78FD1E42F5DD01F
Adresse postale : 28 rue de la Bretonnerie
Ville : Orléans
Code postal : 45057
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone : 0238775900
Télécopieur : 0238538516
Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : e7194f44-ed4d-4c87-b490-4a3b0cbfa2aa - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 21/04/2026 à 12:29
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>