Nom complet de l'acheteur : VILLE de PARIS - DFA - SDA

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21750001600019

Ville : PARIS

Code postal : 75013

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 75

Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/935133?orgAcronyme=r8t

Identifiant interne de la consultation : 2600427

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : SA4

Adresse mail du contact : dfa-bm4@paris.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 142763309

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 02/06/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation

Intitulé du marché : Extension de locaux et accessibilité partielle du collège Clémenceau – 43 rue des Poissonniers Paris 18ème

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Extension de locaux et accessibilité partielle du collège Clémenceau - 43 r des Poissonniers- PARIS 18e

Lieu principal d'exécution du marché : (75) Paris

Durée du marché (en mois) : 31

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : La durée du marché est de 31 mois à titre indicatif, y compris la période de garantie de parfait achèvement. La durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction. Délai d’exécution Le délai global d’exécution du marché est de 19 mois et demi, réparti comme suit : une période de préparation des travaux de 2 mois et demi ; un délai d’exécution des travaux de 17 mois. Il est interdit aux candidats de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; En qualité de membres de plusieurs groupements. La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la candidature. Cependant, afin d’éviter que la défaillance d’un membre du groupement puisse nuire à l’enchainement des tâches, induisant un allongement du délai contractuel et un éventuel surcoût, le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement CONJOINT pour lequel chacun des membres du groupement est engagé sur la partie des prestations qui lui est attribuée par le marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. La consultation est constituée de deux lots. Le lot 3 (Aménagements extérieurs) est hors consultation. Les prestations correspondantes seront réalisées par le titulaire d’un accord-cadre à marchés subséquents Les marchés sont à prix global et forfaitaire révisable. La visite du site est facultative mais fortement conseillée. À titre prévisionnel, des visites seront organisées les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai 2026, entre 9h00 et 17h00, en dehors des plages horaires de repas et de récréation. Les créneaux de visite seront distincts pour chaque entreprise. Chaque visite aura une durée maximale d’une (1) heure. Aucune réponse aux questions ne sera apportée lors des visites ni en dehors de la plateforme Maximilien. Les candidats sont invités à poser leurs questions exclusivement via cette plateforme, les visites s'effectuent dans les conditions définies à l’article 2.4.du RC. Pour présenter leur candidature, les documents à fournir par les candidats sont énoncés à l'article 3.1.1 du règlement de la consultation , pour le lot 1 "Gros œuvre – Clos – Couvert – Corps d’état architecturaux "des niveaux minimaux de capacité sont exigés. Dans une volonté de protection de l'environnement, il est fait application de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique. Le candidat retenu pour le lot 1 devra mettre en oeuvre une démarche d'insertion au bénéfice de personnes éloignées de l’emploi, dans le cadre de l'exécution du marché, dans les conditions précisées à l’article 1.6.1 du CCAP. Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivant du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivant du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délais de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriés, dans les conditions définies par le conseil d'état dans sa décisions Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014(n°358994).Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr