Ville de Dax 21400088700015 DAX 40107 https://demat-ampa.fr 26DX068 https://demat-ampa.fr Service de la commande publique commande.publique@grand-dax.fr +33 547558080 Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : - Qualibat 3242 "Etanchéité liquide S.E.L" ou équivalent 1) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 2) Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 2026-05-19T12:00:00.000 1 - Prix analysé à partir du montant TTC de la DPGF (/ 50%) 2 - Valeur technique analysé à partir du cadre de mémoire technique (pour les trois sous-critères) et du planning d'exécution joint par le candidat (pour uniquement le sous-critère 3) (/ 30%) 2.1-Moyens humains mis à disposition pour l'exécution des travaux (/ 10%) 2.2-Moyens techniques mis à disposition pour l'exécution des travaux (/ 10%) 2.3-Méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des travaux (/ 10%) 3 - Délai d'exécution analysé à partir du délai d’exécution mentionné à l’article de l’acte d’engagement (/ 10%) 4 - Performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire environnemental détaillant les mesures prises par l’entreprise pour limiter les nuisances sonores et la poussière sur le chantier (/ 10%) Travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX 45261420 La présente consultation concerne les travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX. Les travaux portent sur les gradins (zone jardinière et balcon) de l'Atrium à DAX (40100). 1 cours du Maréchal Foch 40100 Dax La durée du marché se confond avec le délai d'exécution. L'acte d'engagement fixe la délai d'exécution. Le délai d’exécution (période de préparation comprise) ne devra toutefois pas dépasser 5 mois (avec une interruption de 3 semaines au mois d’août). L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 8 jours. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par le bureau d’études : C3 Bureau d’études façades 73 rue de Mirambeau 64600 ANGLET Une visite sur site est facultative. Contacter : Monsieur LABAT Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr (référence : 26DX068). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://dema-ampa.fr. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr hlabat@dax.fr 26-42632 3.2.5 Ville de Dax 2026-04-27 2026-05-19T12:00:00.000 2026-05-19 117 Etanchéité 40 26DX068 Travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX Avis de marché - Avis n° 26-42632 du 27/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 26-42632
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Dax
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21400088700015
Ville : DAX
Code postal : 40107
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 26DX068
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Service de la commande publique
Adresse mail du contact : commande.publique@grand-dax.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 547558080
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19/05/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : 1 - Prix analysé à partir du montant TTC de la DPGF (/ 50%) 2 - Valeur technique analysé à partir du cadre de mémoire technique (pour les trois sous-critères) et du planning d'exécution joint par le candidat (pour uniquement le sous-critère 3) (/ 30%) 2.1-Moyens humains mis à disposition pour l'exécution des travaux (/ 10%) 2.2-Moyens techniques mis à disposition pour l'exécution des travaux (/ 10%) 2.3-Méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des travaux (/ 10%) 3 - Délai d'exécution analysé à partir du délai d’exécution mentionné à l’article de l’acte d’engagement (/ 10%) 4 - Performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire environnemental détaillant les mesures prises par l’entreprise pour limiter les nuisances sonores et la poussière sur le chantier (/ 10%)
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261420
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne les travaux de reprise d'étanchéité sur le bâtiment de l'Atrium à DAX. Les travaux portent sur les gradins (zone jardinière et balcon) de l'Atrium à DAX (40100).
Lieu principal d'exécution du marché : 1 cours du Maréchal Foch 40100 Dax
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : La durée du marché se confond avec le délai d'exécution. L'acte d'engagement fixe la délai d'exécution. Le délai d’exécution (période de préparation comprise) ne devra toutefois pas dépasser 5 mois (avec une interruption de 3 semaines au mois d’août). L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 8 jours. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par le bureau d’études : C3 Bureau d’études façades 73 rue de Mirambeau 64600 ANGLET Une visite sur site est facultative. Contacter : Monsieur LABAT Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr (référence : 26DX068). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://dema-ampa.fr. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr hlabat@dax.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>