Lamballe Terre et Mer Agglomération 20006939100064 Lamballe-Armor 22400 https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise/consultation/231893?orgAcronyme=f9x MODULAIRE_LANJOUAN Service Commande Publique marchespublics@lamballe-terre-mer.bzh +33 296323332 Une lettre de candidature (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ; Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation). Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants avec montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence). 2026-06-11T15:00:00.000+02:00 Prix des prestations : 70%, Valeur technique : 30% CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DE LANJOUAN 2 POUR LE DÉPÔT MOBILITÉ 45223800 La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment modulaire, situé Parc d’Activités « Lanjouan 2 » à Lamballe-Armor, pour le futur dépôt mobilité. (22) Côtes-d'Armor 9 Se référer à l’article 6.2 du Règlement de consultation pour les modalités de la visite. Le délai d'exécution est de 9 mois, période de congés incluses, à compter de la date de notification du marché. L’entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans ce délai d’exécution. Ce délai englobe les études d’exécution, le temps de fabrication, le transport, l'implantation, l'installation de chantier, la construction, l'aménagement intérieur tel que défini au CCTP, la mise en service, le repliement des installations de chantier et les périodes de congés. Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. Autres informations complémentaires : 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr 26-43593 3.2.5 Lamballe Terre et Mer Agglomération 2026-04-29 2026-06-11T15:00:00.000+02:00 2026-06-11 27 Bâtiments modulaires 22 CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DE LANJOUAN 2 POUR LE DÉPÔT MOBILITÉ Avis de marché - Avis n° 26-43593 du 29/04/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 22
Annonce n° 26-43593
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Lamballe Terre et Mer Agglomération
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20006939100064
Ville : Lamballe-Armor
Code postal : 22400
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 22
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise/consultation/231893?orgAcronyme=f9x
Identifiant interne de la consultation : MODULAIRE_LANJOUAN
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : marchespublics@lamballe-terre-mer.bzh
Numéro de téléphone du contact : +33 296323332
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 11/06/2026 à 15:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Prix des prestations : 70%, Valeur technique : 30%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DE LANJOUAN 2 POUR LE DÉPÔT MOBILITÉ
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223800
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment modulaire, situé Parc d’Activités « Lanjouan 2 » à Lamballe-Armor, pour le futur dépôt mobilité.
Lieu principal d'exécution du marché : (22) Côtes-d'Armor
Durée du marché (en mois) : 9
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Se référer à l’article 6.2 du Règlement de consultation pour les modalités de la visite.
Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution est de 9 mois, période de congés incluses, à compter de la date de notification du marché. L’entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans ce délai d’exécution. Ce délai englobe les études d’exécution, le temps de fabrication, le transport, l'implantation, l'installation de chantier, la construction, l'aménagement intérieur tel que défini au CCTP, la mise en service, le repliement des installations de chantier et les périodes de congés. Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. Autres informations complémentaires : 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/04/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>