Commune De Chateaufort 21780143000018 CHATEAUFORT 78117 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1817276 2026-Donjon Profil acheteur Aws Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 Autres exigences économiques ou financières : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2) Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (annexe au Dc2) Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels couvrant l'intégralité des travaux réalisés par l'entreprise Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Certifications Qualibat ou équivalente pour le lot Maçonnerie (cf. Cctp) 2026-06-15T12:00:00 Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution proposée par le candidat afin de respecter le planning d'exécution, prenant en compte les spécificités des travaux à réaliser et détaillant l'organisation du chantier, les contraintes de planning, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier…etc (25%) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux afin de respecter les contraintes du chantier (site classé et accès difficile : rue étroite et voisinage à proximité immédiate) (20%) - Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux et procédés de mise en oeuvre (produits et filières d'approvisionnement, fiches techniques...etc) (15%) : 60% Prix des prestations : 40% Marché public de travaux de restauration du donjon pour la commune de Châteaufort (78) 45262522 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de restauration du donjon de Châteaufort (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 6 mois, dont une période de préparation d'une durée de 3 semaines. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Date de démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2026 Rue de la Tour 78117 - Châteaufort 1 : Maçonnerie. Maçonnerie 45262522 Lieu d'exécution : Rue de la Tour, Donjon, 78117 CHÂTEAUFORT 2 : Menuiseries bois - occultation. Menuiseries bois - occultation 45421000 Lieu d'exécution : Rue de la Tour, Donjon, 78117 CHÂTEAUFORT 3 : Electricité. Electricité 45311000 Lieu d'exécution : Rue de la Tour, Donjon, 78117 CHÂTEAUFORT Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les dates de visite sont les suivantes : mardi 12 mai à 11h ; mardi 19 mai à 11h ; jeudi 28 mai à 10h30. Les candidats devront s'inscrire auprès de la mairie aux coordonnées suivantes : urbanisme@mairie-chateaufort78.fr Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Le présent marché n'est pas décomposé en tranches. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 26-45516 3.2.5 Commune De Chateaufort 2026-05-06 2026-06-15T12:00:00 2026-06-15 195 Maçonnerie 222 Menuiserie 105 Electricité (travaux) 78 Marché public de travaux de restauration du donjon pour la commune de Châteaufort (78) Avis de marché - Avis n° 26-45516 du 06/05/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-45516
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune De Chateaufort
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780143000018
Ville : CHATEAUFORT
Code postal : 78117
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1817276
Identifiant interne de la consultation : 2026-Donjon
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Profil acheteur Aws
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/06/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution proposée par le candidat afin de respecter le planning d'exécution, prenant en compte les spécificités des travaux à réaliser et détaillant l'organisation du chantier, les contraintes de planning, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier…etc (25%) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux afin de respecter les contraintes du chantier (site classé et accès difficile : rue étroite et voisinage à proximité immédiate) (20%) - Sous-critère n°3 : Qualité des matériaux et procédés de mise en oeuvre (produits et filières d'approvisionnement, fiches techniques...etc) (15%) : 60% Prix des prestations : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de restauration du donjon pour la commune de Châteaufort (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262522
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de restauration du donjon de Châteaufort (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 6 mois, dont une période de préparation d'une durée de 3 semaines. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Date de démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2026
Lieu principal d'exécution du marché : Rue de la Tour 78117 - Châteaufort
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les dates de visite sont les suivantes : mardi 12 mai à 11h ; mardi 19 mai à 11h ; jeudi 28 mai à 10h30. Les candidats devront s'inscrire auprès de la mairie aux coordonnées suivantes : urbanisme@mairie-chateaufort78.fr
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Le présent marché n'est pas décomposé en tranches. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>