La Villeneuve-En-Chevrie 21780668600010 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 78270 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1819831 2026-FoyerRural Mairie de La Villeneuve-en-Chevrie +33 134761202 Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 Autres exigences économiques ou financières : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 2026-06-10T12:00:00 Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'intervention au regard des spécificités du projet (présence d'amiante) et des contraintes du site et détaillant l'organisation du chantier, les contraintes de planning, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier (40%) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux (20%) : 60% Prix des prestations : 40% Marché public de travaux pour la rénovation d'un foyer rural pour la commune de LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78) 45200000 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux pour la rénovation d'un foyer rural pour la commune de LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78). La présente consultation est soumise aux dispositions du code de la commande publique, elle est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 4 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Une visite du site est obligatoire 40 rue des Antilles 78270 - La Villeneuve-en-Chevrie 4 1 : Désamiantage 45262660 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie 2 : Couverture/ Zinguerie/ Bardage 45260000 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie 3 : Isolation 45320000 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie 4 : Production photovoltaïque 09331200 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie 5 : Peintures extérieures 45442110 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie 6 : Traitement phonique 45323000 40 Rue des Antilles, 78270 La Villeneuve-en-Chevrie Visites possibles suivant prise de rendez-vous avec Monsieur Lekeux à l'adresse suivante : mairie@lavilleneuveenchevrie.fr Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles. Le présent marché comprend les variantes obligatoires suivantes : Lot n°2 : Bardage et habillage en CANEXEL Lot n°2 BIS : Panneaux en laine minérale Lot n°5 : Panneaux acoustiques suspendus L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 26-48231 3.2.5 La Villeneuve-En-Chevrie 2026-05-13 2026-06-10T12:00:00 2026-06-10 479 Amiante (désamiantage) 74 Couverture 169 Isolation 476 Photovoltaïque 264 Peinture (travaux) 78 Marché public de travaux pour la rénovation d'un foyer rural pour la commune de La Villeneuve-En-Chevrie (78) Avis de marché - Avis n° 26-48231 du 13/05/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-48231
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : La Villeneuve-En-Chevrie
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780668600010
Ville : LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE
Code postal : 78270
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1819831
Identifiant interne de la consultation : 2026-FoyerRural
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de La Villeneuve-en-Chevrie
Numéro de téléphone du contact : +33 134761202
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 10/06/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'intervention au regard des spécificités du projet (présence d'amiante) et des contraintes du site et détaillant l'organisation du chantier, les contraintes de planning, l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier (40%) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux (20%) : 60% Prix des prestations : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la rénovation d'un foyer rural pour la commune de LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45200000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux pour la rénovation d'un foyer rural pour la commune de LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78). La présente consultation est soumise aux dispositions du code de la commande publique, elle est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 4 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Une visite du site est obligatoire
Lieu principal d'exécution du marché : 40 rue des Antilles 78270 - La Villeneuve-en-Chevrie
Durée du marché (en mois) : 4
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visites possibles suivant prise de rendez-vous avec Monsieur Lekeux à l'adresse suivante : mairie@lavilleneuveenchevrie.fr
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles. Le présent marché comprend les variantes obligatoires suivantes : Lot n°2 : Bardage et habillage en CANEXEL Lot n°2 BIS : Panneaux en laine minérale Lot n°5 : Panneaux acoustiques suspendus L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>