Conseil départemental du Gard 22300001900073 Nîmes 30044 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1821998 26SIT003 https://marches-publics.info +33 466767676 Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation 2026-06-15T16:00:00 énoncé dans le Rc Marché de travaux pour la rénovation de la Direction du Livre et de la Lecture de Val d'Aigoual 45262700 Marché ordinaire concernant des travaux de rénovation de l'ancien PER de Valleraugue afin d'y implanter une antenne de la Direction du Livre et de la Lecture Chemin du Mas Mouret 30570 - Valleraugue 3 01 : Démolition / Gros oeuvre . Démolition / Gros oeuvre <br/> 45262522 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 02 : Menuiseries extérieures . Menuiseries extérieures <br/> 45421000 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 03 : Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds / Menuiseries intérieures . Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds / Menuiseries intérieures <br/> 45410000 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 04 : Peinture / Revêtement de Sol souple . Peinture / Revêtement de Sol souple <br/> 45442100 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 05 : Ascenseur. Ascenseur<br/> 45313100 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 06 : Chauffage / Ventilation / Plomberie sanitaire . Chauffage / Ventilation / Plomberie sanitaire <br/> 45311000 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue 07 : Electricité Cfo-Cfa . Electricité Cfo-Cfa <br/> 45331000 Chemin du Mas Mouret 30570 Valleraugue Présence de Clauses Environnementales (cf RC, CCAP). Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 semaines. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 5 semaines. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service de démarrage de la période de préparation. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2) 26-48878 3.2.5 Conseil départemental du Gard 2026-05-18 2026-06-15T16:00:00 2026-06-15 105 Electricité (travaux) 222 Menuiserie 264 Peinture (travaux) 270 Plomberie (travaux) 30 Marché de travaux pour la rénovation de la Direction du Livre et de la Lecture de Val d'Aigoual Avis de marché - Avis n° 26-48878 du 18/05/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 30
Annonce n° 26-48878
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil départemental du Gard
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22300001900073
Ville : Nîmes
Code postal : 30044
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 30
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1821998
Identifiant interne de la consultation : 26SIT003
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : https://marches-publics.info
Numéro de téléphone du contact : +33 466767676
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/06/2026 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux pour la rénovation de la Direction du Livre et de la Lecture de Val d'Aigoual
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262700
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché ordinaire concernant des travaux de rénovation de l'ancien PER de Valleraugue afin d'y implanter une antenne de la Direction du Livre et de la Lecture
Lieu principal d'exécution du marché : Chemin du Mas Mouret 30570 - Valleraugue
Durée du marché (en mois) : 3
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Présence de Clauses Environnementales (cf RC, CCAP). Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 semaines. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 5 semaines. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service de démarrage de la période de préparation. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>