17 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA 4780A6B3-0D43-3594-7542D1D5D601919C +33480041260 publications-joue@aws-france.com http://www.agglo-bourgesplus.fr/ ORG-0002 Communauté d'agglomération Bourges Plus 23-31 boulevard Foch Cs 20321 Bourges Cedex 18023 FRB01 FRA 65351 Monsieur le Président 0248485858 commandepublique@agglo-bourgesplus.fr ORG-0003 Communauté d'agglomération Bourges Plus 23-31 boulevard Foch Cs 20321 Bourges Cedex 18023 FRB01 FRA 4780A6E9-DBBC-5F5E-1B9A826F10B5AA66 0248578027 commandepublique@agglo-bourgesplus.fr http://www.telerecours.fr ORG-0004 Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie Orléans 45057 FRB06 FRA 4780A72D-F18A-E867-E55286AC8B0459C3 0238775900 0238538516 greffe.ta-orleans@juradm.fr ORG-0005 Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie Orléans 45057 FRB06 FRA 4780A750-DFBE-B5D3-DC5BF9505F917C25 0238775900 0238538516 greffe.ta-orleans@juradm.fr ORG-0006 Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie Orléans 45057 FRB06 FRA 4780A76E-E9CC-36A1-E04E3E7A203E720B 0238775900 0238538516 greffe.ta-orleans@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.12 ddfdfd10-d753-42f2-a250-9a4c45c2d710 58d723bf-6e76-479b-9f8f-697118243c58 2026-05-18+02:00 11:10:15+02:00 01 32014L0025 cn-standard FRA https://www.marches-publics.info/ water ORG-0002 ted-esen ORG-0001 epo-procurement-document open false 2026F019/LB Aménagement des accès au champ captant de Souaire - Création d'ouvrages de franchissement de cours d'eau Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires works Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation 45221000 45221000 La Peupleraie de Souaire Saint-germain-du-puy 18390 FRB01 FRA LOT-0000 slc-abil-ref-work Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années slc-stand-other Formulaire Dc1l'attestation sur l'honneur dans laquelle le candidat déclare ne pas entrer dans l'un des cas d'interdiction de soumissionner obligatoire et général prévu par l'article 2141-1 à 2141-5 du code de la commande publique (à fournir uniquement si le candidat n'utilise pas le formulaire Dc1 avec la case F1 "Exclusions de la procédure" cochée)Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaireformulaire Dc2 slc-stand-to-spec Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles allowed no-eu-funds not-requ false false 1821845 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1821845 Budget de Bourges Plus epo-notice none false required not-allowed false no performance L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Budget de Bourges Plus Forme juridique imposée au groupement attributaire : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire per-exa 36 quality Valeur technique per-exa 8 quality Délai et programme d'exécution Le programme et la durée d'exécution des ouvrages en indiquant les phases de chantier et le détail par poste ; la cohérence du planning d'exécution et la précision de son contenu et de son organisation per-exa 8 quality Performances en matière de protection de l'environnement per-exa 3 quality Garantie et Sav Durée de garantie de l'ouvrage et des équipements.Organisation si une défaillance de l'ouvrage ou d'un équipement était constatée dans la durée de garantie per-exa 8 quality Consistance du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, méthodes d'autocontrôle per-exa 37 price Prix des prestations ORG-0003 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1821845 4 ORG-0006 ORG-0004 ORG-0005 FRA false false AW Solutions required true 2026-06-22+02:00 16:00:00+02:00 2026-06-23+02:00 10:00:00+02:00 Bourges false none none T-PF-1821845 Aménagement des accès au champ captant de Souaire - Création d'ouvrages de franchissement de cours d'eau Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires works other 45221000 45221000 La Peupleraie de Souaire Saint-germain-du-puy 18390 FRB01 FRA 2026-11-18+01:00 24 Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires 0 26-48690 3.2.5 Communauté d'agglomération Bourges Plus 2026-05-19 2026-06-22T16:00:00+02:00 2026-06-22 349 Travaux dans l'eau 366 Voirie et réseaux divers 18 Aménagement des accès au champ captant de Souaire - Création d'ouvrages de franchissement de cours d'eau Avis de marché - Avis n° 26-48690 du 18/05/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 18
Annonce n° 26-48690
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Communauté d'agglomération Bourges Plus
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités liées à l’eau
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Aménagement des accès au champ captant de Souaire - Création d'ouvrages de franchissement de cours d'eau
Description : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Identifiant de la procédure : 58d723bf-6e76-479b-9f8f-697118243c58
Identifiant interne : 2026F019/LB
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : La Peupleraie de Souaire
Ville : Saint-germain-du-puy
Code postal : 18390
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Aménagement des accès au champ captant de Souaire - Création d'ouvrages de franchissement de cours d'eau
Description : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Identifiant interne : T-PF-1821845
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
Options :
Description des options : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : La Peupleraie de Souaire
Ville : Saint-germain-du-puy
Code postal : 18390
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 18/11/2026
Durée : 24 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : Formulaire Dc1l'attestation sur l'honneur dans laquelle le candidat déclare ne pas entrer dans l'un des cas d'interdiction de soumissionner obligatoire et général prévu par l'article 2141-1 à 2141-5 du code de la commande publique (à fournir uniquement si le candidat n'utilise pas le formulaire Dc1 avec la case F1 "Exclusions de la procédure" cochée)Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaireformulaire Dc2
Critère : Chiffre d'affaires annuel spécifique
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 36
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai et programme d'exécution Le programme et la durée d'exécution des ouvrages en indiquant les phases de chantier et le détail par poste ; la cohérence du planning d'exécution et la précision de son contenu et de son organisation
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Description : Performances en matière de protection de l'environnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Description : Garantie et Sav Durée de garantie de l'ouvrage et des équipements.Organisation si une défaillance de l'ouvrage ou d'un équipement était constatée dans la durée de garantie
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 3
Critère :
Type : Qualité
Description : Consistance du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, méthodes d'autocontrôle
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 37
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1821845
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1821845
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 22/06/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 23/06/2026 à 10:00
Lieu : Bourges
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Budget de Bourges Plus Forme juridique imposée au groupement attributaire : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Montage financier : Budget de Bourges Plus
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif d'Orléans
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération Bourges Plus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif d'Orléans
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 4780A6B3-0D43-3594-7542D1D5D601919C
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Communauté d'agglomération Bourges Plus
Numéro d’enregistrement : 65351
Adresse postale : 23-31 boulevard Foch Cs 20321
Ville : Bourges Cedex
Code postal : 18023
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Point de contact : Monsieur le Président
Adresse électronique : commandepublique@agglo-bourgesplus.fr
Téléphone : 0248485858
Adresse internet : http://www.agglo-bourgesplus.fr/
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.info/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Communauté d'agglomération Bourges Plus
Numéro d’enregistrement : 4780A6E9-DBBC-5F5E-1B9A826F10B5AA66
Adresse postale : 23-31 boulevard Foch Cs 20321
Ville : Bourges Cedex
Code postal : 18023
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Adresse électronique : commandepublique@agglo-bourgesplus.fr
Téléphone : 0248578027
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d’enregistrement : 4780A72D-F18A-E867-E55286AC8B0459C3
Adresse postale : 28, rue de la Bretonnerie
Ville : Orléans
Code postal : 45057
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone : 0238775900
Télécopieur : 0238538516
Adresse internet : http://www.telerecours.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d’enregistrement : 4780A750-DFBE-B5D3-DC5BF9505F917C25
Adresse postale : 28, rue de la Bretonnerie
Ville : Orléans
Code postal : 45057
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone : 0238775900
Télécopieur : 0238538516
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0006
Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d’enregistrement : 4780A76E-E9CC-36A1-E04E3E7A203E720B
Adresse postale : 28, rue de la Bretonnerie
Ville : Orléans
Code postal : 45057
Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone : 0238775900
Télécopieur : 0238538516
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ddfdfd10-d753-42f2-a250-9a4c45c2d710 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 18/05/2026 à 11:10
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>