Le Mans Métropole 24720013200014 Le Mans 72039 25-75742 Prolongement de la rue du Vieil Hêtre - Exutoire des eaux pluviales de la zone d'activité - Commune de Rouillon 45112700 Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le délai global hors période de préparation et hors entretien des végétaux prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 4 mois Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation : 15% Efficience du mode opératoire des travaux : 10% Efficience de l'organisation du chantier : 10% Prix : 65% Lot N° 02 - Tranchées communes, réseaux Aep, Bt, Télécomet Eclairage public Nombre d'offres reçues : 2 Date d'attribution : 22/04/26 Marché n° : 57119 Telelec Reseaux, 9 rue du Chêne, 72560 Change Montant Ht : 66 498,00 Euros Sous-traitance : oui. Part de la sous-traitance Inconnue. Renseignements complémentaires : Le marché correspondant est un marché ordinaire. Le délai global hors périodes de préparation et hors entretien des végétaux prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 4 mois. Le délai d'exécution propre au lot 2 est de 2 semaines. Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante pour le lot 2 : - Prix des prestations : 65 % - Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation : 15 % - Efficience du mode opératoire des travaux : 10 % - Efficience de l'organisation du chantier : 10 % Le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service Commande Publique et Achats 26-49244 25-75742 3.2.5 Le Mans Métropole 2026-05-19 2026-08-16 116 Espaces verts 341 Terrassement 72 Prolongement de la rue du Vieil Hêtre - Exutoire des eaux pluviales de la zone d'activité - Commune de Rouillon Avis de résultat de marché - Avis n° 26-49244 du 19/05/2026
Avis de résultat de marché
Département(s) de publication : 72
Annonce n° 26-49244
Travaux
Section 1 - Reference de l'avis initial
Annonce n° 25-75742
Section 2 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Le Mans Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24720013200014
Ville : Le Mans
Code postal : 72039
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 72
Section 3 - Identification du marché
Intitulé du marché : Prolongement de la rue du Vieil Hêtre - Exutoire des eaux pluviales de la zone d'activité - Commune de Rouillon
Code CPV principal - Descripteur principal : 45112700
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le délai global hors période de préparation et hors entretien des végétaux prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 4 mois
Critères d'attribution : Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation : 15% Efficience du mode opératoire des travaux : 10% Efficience de l'organisation du chantier : 10% Prix : 65%
Section 4 - Attribution du marché
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Lot N° 02 - Tranchées communes, réseaux Aep, Bt, Télécomet Eclairage public Nombre d'offres reçues : 2 Date d'attribution : 22/04/26 Marché n° : 57119 Telelec Reseaux, 9 rue du Chêne, 72560 Change Montant Ht : 66 498,00 Euros Sous-traitance : oui. Part de la sous-traitance Inconnue. Renseignements complémentaires : Le marché correspondant est un marché ordinaire. Le délai global hors périodes de préparation et hors entretien des végétaux prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 4 mois. Le délai d'exécution propre au lot 2 est de 2 semaines. Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante pour le lot 2 : - Prix des prestations : 65 % - Adéquation des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation : 15 % - Efficience du mode opératoire des travaux : 10 % - Efficience de l'organisation du chantier : 10 % Le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service Commande Publique et Achats
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>