Pays De Montbeliard Agglomeration
20006564700162
MONTBELIARD
25208
26-45812
Travaux de redimensionnement de la station d'épuration de Blamont
45259100
Une tranche optionnelle est prévue pour le lot 3: TO001 - Unité mobile de déshydratation des boues.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire (issu de la DPGF). Les prix sont forfaitaires.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Valeur technique: 45% pour tous les lots
Prix: 40% pour les lots 1,2 et 3 et 45% pour le lot 4
Continuité de service: 5% pour les lots 1 et 2 et 10% pour le lot 3 et 0% pour le lot 4
Délai: 10% pour les lots 1,2 et 4 et 5% pour le lot 3
Le délai renseigné dans l'avis de marché est un délai maximal. Le délai maximal prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 26 mois.
Il est également fixé une période de préparation de chantier, comprise dans le délai d'exécution des travaux, d'une durée maximale de 30 jours.
Les délais d'exécution maximaux pour chaque lot sont également renseignés dans le CCAP. Se référer au CCAP
énoncé dans le Rc
Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 08/06/2026 à 17h00, lire 12/06/2026 à 12h00
Rubrique : Modification date limite de remise des offres , Après la mention : La date limite de remise des offres est reportée au 12/06/26 à 12h00. , Ajouter : La date limite de remise des offres est reportée au 12/06/26 à 12h00.
Une nouvelle date pour la visite sur site (obligatoire pour les lots 1, 2 et 3 et facultative pour le lot 4) est également prévue: le 28/05/26 en matinée. Merci de contacter gilles.casals@agglo-montbeliard.fr pour plus d'information.
Pour rappel, l'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite (pour les lots 1, 2 et 3) sera déclarée irrégulière. Une attestation de visite du site devra être jointe aux pièces de l'offre du candidat.
De plus, des négociations et/ou demandes de précision seront éventuellement organisées dans la semaine du 15/06/26
26-50780
26-45812
3.2.5
Pays De Montbeliard Agglomeration
2026-05-22
2026-06-12
328
Station d'épuration (travaux)
25
Travaux de redimensionnement de la station d'épuration de Blamont
Avis rectificatif - Avis n° 26-50780 du 22/05/2026
Département(s) de publication :
25
Annonce n°
26-50780
Travaux
Section 1 - Reference de l'avis initial
Section 2 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Pays De Montbeliard Agglomeration
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20006564700162
Ville : MONTBELIARD
Code postal : 25208
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 25
Section 3 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de redimensionnement de la station d'épuration de Blamont
Code CPV principal - Descripteur principal : 45259100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Une tranche optionnelle est prévue pour le lot 3: TO001 - Unité mobile de déshydratation des boues.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire (issu de la DPGF). Les prix sont forfaitaires.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Valeur technique: 45% pour tous les lots
Prix: 40% pour les lots 1,2 et 3 et 45% pour le lot 4
Continuité de service: 5% pour les lots 1 et 2 et 10% pour le lot 3 et 0% pour le lot 4
Délai: 10% pour les lots 1,2 et 4 et 5% pour le lot 3
Le délai renseigné dans l'avis de marché est un délai maximal. Le délai maximal prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 26 mois.
Il est également fixé une période de préparation de chantier, comprise dans le délai d'exécution des travaux, d'une durée maximale de 30 jours.
Les délais d'exécution maximaux pour chaque lot sont également renseignés dans le CCAP. Se référer au CCAP
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Informations rectificatives
- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 08/06/2026 à 17h00, lire 12/06/2026 à 12h00
- Rubrique : Modification date limite de remise des offres , Après la mention : La date limite de remise des offres est reportée au 12/06/26 à 12h00. , Ajouter : La date limite de remise des offres est reportée au 12/06/26 à 12h00.
Une nouvelle date pour la visite sur site (obligatoire pour les lots 1, 2 et 3 et facultative pour le lot 4) est également prévue: le 28/05/26 en matinée. Merci de contacter gilles.casals@agglo-montbeliard.fr pour plus d'information.
Pour rappel, l'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite (pour les lots 1, 2 et 3) sera déclarée irrégulière. Une attestation de visite du site devra être jointe aux pièces de l'offre du candidat.
De plus, des négociations et/ou demandes de précision seront éventuellement organisées dans la semaine du 15/06/26
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/05/2026
]]>
L’essentiel du marché
- Nom de l'organisme acheteur : Pays De Montbeliard Agglomeration
- Objet du marché : Une tranche optionnelle est prévue pour le lot 3: TO001 - Unité mobile de déshydratation
des boues. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les travaux seront rémunérés
par application d'un prix global forfaitaire (issu de la DPGF). Les prix sont forfaitaires.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante
: Valeur technique: 45% pour tous les lots Prix: 40% pour les lots 1,2 et 3 et 45%
pour le lot 4 Continuité de service: 5% pour les lots 1 et 2 et 10% pour le lot 3
et 0% pour le lot 4 Délai: 10% pour les lots 1,2 et 4 et 5% pour le lot 3 Le délai
renseigné dans l'avis de marché est un délai maximal. Le délai maximal prévu pour
l'exécution de l'ensemble des travaux est de 26 mois. Il est également fixé une période
de préparation de chantier, comprise dans le délai d'exécution des travaux, d'une
durée maximale de 30 jours. Les délais d'exécution maximaux pour chaque lot sont également
renseignés dans le CCAP. Se référer au CCAP
Informations pratiques
]]>