Annonce n° 26-27990

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : Nice Cedex 3

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Intitulé du marché : 2026M0025 - Travaux de réhabilitation des chaufferies et sous station des établissements Port Lympia, CMPI et Risso à Nice

Code CPV principal - Descripteur principal : 45331110

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de réhabilitation des chaufferies et sous station des établissements Port Lympia, CMPI et Risso à Nice

Critères d'attribution : Niveau minimal de capacité technique et professionnelle : certificat de qualification professionnelle ou équivalents : - QUALIBAT 5213 : installation de chauffage gaz / fioul en tertiaire supérieur à 1000 m2 ou équivalent Prix (70%) Valeur technique (26%) - Sous critère 1 - 16 points : Les modalités d'exécution des travaux comprenant notamment : les moyens humains et les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre par le candidat pour la réalisation des travaux ; les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec ses engagements formalisés ; le planning prévisionnel détaillé d'exécution par tâche. - Sous critère 2 - 10 points : Les dispositions prises en matière de sécurité pour la réalisation de travaux en site occupé et pour les différents intervenants sur le chantier. Valeur environnementale (4%) : Les dispositions à caractère environnemental (gestion des déchets, etc) noté sur 4 points. Le candidat décrit les dispositions envisagées pour appréhender dans le cadre du présent marché le chantier de manière environnementale au regard de la charte chantier vert. Il décrit son modèle de Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) en joignant les fiches produites utilisées présentant un caractère à faible impact environnemental ou biosourcé. Il donne les informations nécessaire quant à la mise en place des bordereaux de suivi des déchets (BSD). Il précise les modalités qu'il met en œuvre pour l'historisation des quantités de déchets produits (nature et fréquence), leur mode de traitement (recyclage, etc.) et les filières de valorisation ou d'élimination employées.

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot n°1 "Travaux de réhabilitation des chaufferies et sous station du collège Port Lympia": - Titulaire : VEOLIA Energie France - SIRET : 508 867 124 001 43 - Notifié le : 22/05/2026 - Montant : 209 757,67 EUR HT Lot n°2 " Travaux de réhabilitation de la chaufferie et des sous stations à la Cité Mixte du Parc Impérial" : - Titulaire : DALKIA - SIRET : 456 500 537 065 85 - Notifié le : 22/05/2026 - Montant : 346 057,36 EUR HT Lot n°3 "Travaux de réhabilitation de la chaufferie toiture du collège Antone Risso" : - Titulaire : SES POUGET - SIRET : 449 630 557 000 22 - Notifié le : 22/05/2026 - Montant : 124 284,00EUR HT Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 291545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R.2183.5 du Code de la Commande Publique.