2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45000000
Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44211100
Bâtiments modulaires préfabriqués
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45261215
Travaux de couverture de panneaux solaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45313100
Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45311100
Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45421131
Pose de portes
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44316500
Serrurerie
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262660
Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44112300
Cloisons
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
39522530
Tentes
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112710
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45223220
Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45261210
Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45261212
Travaux de couverture en ardoises
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45111100
Travaux de démolition
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45442100
Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45421146
Mise en place de plafonds suspendus
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45343000
Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44212320
Structures diverses
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45421000
Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45421141
Travaux de cloisonnement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
42000000
Machines industrielles
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45431200
Carrelage mural
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45310000
Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44112310
Murs de cloisonnement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45431100
Carrelage de sols
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112500
Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45261100
Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45223110
Installation de structures en métal
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262650
Travaux de bardage
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45261420
Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45330000
Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45432100
Travaux de pose de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44221240
Portes de garage
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45300000
Travaux d'équipement du bâtiment
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45311200
Travaux d'installations électriques
2.1.2
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)
:
Mayenne
(
FRG03
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
Procédure lancée en appel d’offres ouvert en application des articles R2124-1 et R2124-2 du code de la commande publique pour les lots Lot 1 « VRD / Espaces Verts » ; Lot 2 « Gros œuvre » ; Lot 3 « Charpente bois - FOB - bardage bois » ; Lot 9 « Cloison / doublages / faux plafonds » ; Lot 11 « Revêtements de sol » ; Lot 12 « Peintures » ; Lot 13 « CFO / CFA / SSI » ; Lot 14 « Chauffage / ventilation / Plomberie » ; Lot 15 « Ascenseur » ; Lot 17 « Déconstruction / désamiantage » ; Lot 18 « Bâtiments modulaires » ; Lot 19 « Ateliers temporaires chapiteau » ; Lot 20 « Equipements logistiques » ; Lot 21 « Aspiration carrosserie » Lot 22 « Aspiration soudure et échappement » Procédure adaptée lancée en application de l’article R2123-1-2° du code de la commande publique pour les lots Lot 4 « Couverture et façades ardoise » ; Lot 5 « Etanchéité » ; Lot 6 « Bardage métallique » ; Lot 7 « Menuiseries extérieures / occultations » ; Lot 8 « Charpente métallique / serrurerie » ; Lot 10 « Menuiseries intérieures / signalétiques » ; Lot 16 « Couverture bac acier – Photovoltaïque » et le lot 23 « Nettoyage » Ce marché comporte une prestation d’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi, en application des dispositions des articles L2112-2 à L2212-2-1 du code de la commande publique et de l’article 20 du CCAG travaux, dont les conditions d’exécution sont détaillées au cahier des clauses administratives particulières. La finalité de l’action d’insertion est avant tout de permettre à des personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion, d’acquérir ou de réacquérir une compétence professionnelle et d’accéder à l’emploi durable. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le fondement de l’article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. Négociation pour les lots 4 « Couverture et façades ardoise » ; Lot 5 « Etanchéité » ; Lot 6 « Bardage métallique » ; Lot 7 « Menuiseries extérieures / occultations » ; Lot 8 « Charpente métallique / serrurerie » ; Lot 10 « Menuiseries intérieures / signalétiques » ; Lot 16 « Couverture bac acier – Photovoltaïque » et le lot 23 « Nettoyage » Conformément à l’article R2123-5 du code de la commande publique, après une première analyse des offres sur la base des critères de jugement définis ci-dessus, le pouvoir adjudicateur établit un classement et se réserve la possibilité d’ouvrir une phase de négociation avec le ou les soumissionnaires dont les offres seront les mieux classées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. La négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Les modalités de cette négociation seront précisées dans les courriers d’invitation à négocier. Cette négociation aura pour objectif d’optimiser la ou les offres sélectionnées tant d’un point de vue qualitatif et technique que financier. La collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. Pour les lots 18 « Bâtiments modulaires » et 19 « Ateliers temporaires chapiteau » une clause de réexamen est prévue : Dans l’hypothèse où une prolongation de la location des bâtiments modulaires ainsi que du chapiteau des ateliers provisoires s’avérait nécessaire en raison d’une prolongation du délai d’exécution des travaux de la présente opération, un acte unilatéral sera établi par la Région. Concernant le prix de la location, il sera établi au regard du prix unitaire de la location des bâtiments modulaires ainsi que du chapiteau indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire de chacun de ces lots et multiplié par le nombre de mois de prolongation de ces locations au prorata temporis. Dans la limite d’une durée totale de prolongation de 12 mois