Conseil Départemental du Cher 22180001400013 BOURGES 18023 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1827848 2026-TX-SCTB-0111 Magalie Poiré +33 248278000 Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Autres exigences économiques ou financières : Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 2026-07-10T12:00:00 énoncé dans le Rc Travaux pour remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes 45454000 Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 11 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et limitées au remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes. Pas de PSE. Variantes autorisées. Période de préparation d'un mois qui débute à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux, relatif au lot n°2 "Gros oeuvre" devra réaliser une action d'insertion (150 H) (cf art 11 du CCAP) 218 RUE LOUIS MALLET 18000 - Bourges 19 01 : Désamiantage de la couverture/ charpente métallique/ étanchéité. Désamiantage de la couverture/ charpente métallique/ étanchéité 45261100 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 02 : Gros oeuvre. Gros oeuvre 45223220 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 03 : Menuiseries extérieures/ métallerie. Menuiseries extérieures/ métallerie 44316500 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 04 : Plâtrerie - isolatation. Plâtrerie - isolatation 45410000 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 05 : Faux plafonds. Faux plafonds 45421146 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 06 : Menuiseries intérieures. Menuiseries intérieures 45421000 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 07 : Peintures. Peintures 45442100 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 08 : Revêtements de sols - carrelages. Revêtements de sols - carrelages 45432130 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 09 : Signalétique. Signalétique 45316200 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 10 : Electricité Cfo - Cfa. Electricité Cfo - Cfa 09310000 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges 11 : Chauffage Ventilation climatisation plomberie. Chauffage Ventilation climatisation plomberie 45330000 218 RUE LOUIS MALLET 18000 Bourges Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Révision des prix mensuelle (cf art 6.2 du CCAP). Possibilité d'avance (cf art 8.1 du CCAP) 26-53216 3.2.5 Conseil Départemental du Cher 2026-05-29 2026-07-10T12:00:00 2026-07-10 144 Gros oeuvre 222 Menuiserie 264 Peinture (travaux) 479 Amiante (désamiantage) 18 Travaux pour remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes Avis de marché - Avis n° 26-53216 du 29/05/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 18
Annonce n° 26-53216
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Cher
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22180001400013
Ville : BOURGES
Code postal : 18023
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 18
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1827848
Identifiant interne de la consultation : 2026-TX-SCTB-0111
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Magalie Poiré
Numéro de téléphone du contact : +33 248278000
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 10/07/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux pour remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 11 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et limitées au remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes. Pas de PSE. Variantes autorisées. Période de préparation d'un mois qui débute à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux, relatif au lot n°2 "Gros oeuvre" devra réaliser une action d'insertion (150 H) (cf art 11 du CCAP)
Lieu principal d'exécution du marché : 218 RUE LOUIS MALLET 18000 - Bourges
Durée du marché (en mois) : 19
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Révision des prix mensuelle (cf art 6.2 du CCAP). Possibilité d'avance (cf art 8.1 du CCAP)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/05/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>