2.1
Procédure
Titre
:
Travaux de réhabilitation des équipements électriques et d'automatismes du TGBT, et de prévention et de protection incendie du site de CACHAN
Description
:
Le puits de Cachan est un ouvrage hydraulique d'environ 17 m de profondeur situé avenue Cousin de Méricourt à Cachan (94). Ce puits de connexion reçoit les effluents provenant des collecteurs l'ES2B, la galerie de Provigny et l'IBC afin de les restituer vers l'usine de traitement Seine Amont via le collecteur LCC. Le puits de Cachan peut être distingué en deux parties : - Une première partie, nommée « puits de Cachan », connectant la galerie de Provigny et le LCC. - Une seconde partie, nommée « chambre de Cachan », connectant l'ES2B et l'IBC. Ces deux parties sont connectées entre elles, et séparées par la vanne V9. Le puits et la chambre sont équipés de 6 vannes (V1, V2, V6, V7, V8, et le batardeau fusible). Les équipements de vantellerie ont fait l'objet d'une rénovation en 2025. L'exploitation d'une part et les différents diagnostics ont montré des dysfonctionnements généraux de l'ensemble du TGBT, il est vétuste et le local technique peu ergonomique. Les travaux sur les équipements électriques et d'automatismes du TGBT, et de prévention et de protection incendie du site de CACHAN sont prévus afin de garantir le bon fonctionnement de ce noeud de maillage stratégique et de répondre aux spécifications techniques de la DSAR. Les objectifs des travaux consistent en la modernisation du TGBT, devenu obsolète, et en la suppression de boîtes de raccordement sur les câbles de commandes des différentes vannes. Ceci, afin d'améliorer et d'optimiser les conditions de maintenance et d'exploitation. La rénovation prendra également en compte les standards de détections et d'extinctions incendie du SIAAP
Identifiant de la procédure
:
8ade6acb-d5ec-4b6f-b312-6be1ce9828e8
Identifiant interne
:
20250510
Type de procédure
:
Ouverte
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45317000
Autres travaux d'installation électrique
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45317000
Autres travaux d'installation électrique
2.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Siaap
Ville
:
Charenton-Le-Pont
Code postal
:
94220
Subdivision pays (NUTS)
:
Val-de-Marne
(
FR107
)
Pays
:
France
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
La présente consultation est lancée en Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Les prestations donnent lieu à un marché ordinaire, pour des prestations traitées à prix forfaitaires. La durée du contrat court à compter de sa date de notification. Sa durée est comprise entre la date de notification du contrat et la fin de la période de garantie de parfait achèvement affectant l'ouvrage visé par le présent contrat. Le délai d'exécution des prestations est fixé à 8 mois à compter de l'ordre de service de démarrage, incluant une période de préparation de 1 mois ; Un 1er ordre de service enclenchera le début de la période de préparation, tandis qu'un second ordre de service fera courir les délais d'exécution pour la réalisation des prestations de travaux. Ce dernier n'est pas reconductible. Avance prévue : taux à 5% Si le titulaire du marché est une entreprise référencée comme étant une petite ou moyenne entreprise (Pme), et que l'avance est acceptée, le montant de celle-ci s'élèvera alors à 20 %. Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% Modalités de financement des prestations : Les dépenses seront imputées sur la section d'investissement du budget du syndicat, sur fonds propres. L'attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par pouvoir adjudicateur. Les groupements conjoints ou solidaires sont donc autorisés. Néanmoins, à l'issue de l'attribution du marché, si le titulaire est un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur imposera que le mandataire soit solidaire conformément aux articles R2142-22 et R2142-24 du Code de la commande publique. Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés à l'article 4 du règlement de la consultation. Le dossier de consultation aux entreprises peut être téléchargé par voie électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.siaap.fr. Les offres devront être remises obligatoirement par voie électronique et indiquer une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.siaap.fr. Le fuseau horaire de référence est celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse de messagerie qui aura servi au dépôt de l'offre électronique par le candidat servira d'adresse de référence pour le Siaap, quelles que soient les éventuelles mentions contraires au sein de l'offre. Dès lors, cette adresse de messagerie sera utilisée par le Siaap pour tous les échanges tels que demandes de complément de candidature, demande de précision sur l'offre, courrier aux candidats non retenus. Il est important que cette adresse de messagerie soit valide et joignable à tout moment au cours de la consultation par une personne compétente du candidat. Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'article R2132-11 du code de la commande publique
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE