Conseil Départemental des Yvelines 22780646000019 VERSAILLES 78012 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1827192 20250800 Dcp / Stpa Formulaire Dc1 : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie)- Déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département, en cochant la case correspondante dans la section F « Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement ») indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du Code de la commande publique Formulaire Dc2 : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie) Chiffre d'affaires annuel spécifique : Le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Effectif moyen annuel : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat Nombre de cadres : l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Chiffre d'affaires annuel général : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global Outils, usines ou équipements techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature Références sur des travaux spécifiés : Liste détaillée des travaux équivalents exécutés des 5 dernières années. Cette liste est accompagnée des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (montant, dates, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin) 2026-06-26T23:00:00 Valeur technique : 30% Valeur environnementale : 10% Prix : 60% CARRIERES-SOUS-POISSY - Travaux de démolition par déconstruction de bungalows flottants et structures annexes sur la berge Sud de l'étang de La Galiotte du Parc Départemental du Peuple de l'herbe 45111100 Le présent marché a pour objet des travaux permettant la démolition des bungalows amarrés sur la berge Sud de l'étang de La Galiotte au Parc départemental du Peuple de l'herbe (PPDH) sur la commune de Carrières-sous-Poissy. Le contrat est un marché composite de travaux avec une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sans minimum et avec un maximum de 720 000,00 euro(s) HT sur la durée du contrat. Le délai d'exécution des prestations de la partie forfaitaire est de 110 jours (y compris la période de préparation de 20 jours) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage 78955 - CARRIERES-SOUS-POISSY 48 Une inscription préalable est nécessaire et doit être effectuée par courriel à l'adresse suivante : ichatoux@yvelines.fr. La personne à contacter est Isabelle Chatoux. Les visites auront lieu le 08/06/2026 à 14h00 et le 15/06/2026 à 11h00 Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants : Critère 1. Capacités économiques et financières : chiffres d'affaires Critère 2. Capacités professionnelles et techniques : Moyens humains, techniques, références, qualifications et/ou tous documents justifiant de la capacité du candidat à réaliser les prestations. Cotraitance, sous-traitance : Il est précisé que le candidat pourra s'adjoindre en cotraitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont nécessaires à l'exécution du marché. La preuve de ces capacités doit être apportée dans la candidature. le détails des sous-critères est précisé au RC : Critère 1 prix (60 points): - D.P.G.F. (30 points) -B.P.U. (30 points) Critère 2 Valeur technique : - 2.1 : Travaux de démolition en espace naturel (25 points) - 2.2 : Moyens pour assurer la sécurité (5 points) Critère 3 Valeur environnementale : - 3.1 : Gestion des déchets de chantier (5 points) - 3.2 : Moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté du chantier et des abords (5 points) Options Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans le contrat initial. Il s'agit dans le cadre du présent contrat de marchés publics de travaux similaires. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de justice administrative) ; 2 - Recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 CJA) ; 3 - Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994 ; 4 - Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative. Les recours doivent être adressés à : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles cedex Téléphone : 01 39 20 54 00 Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr Télécopie : 01 39 20 54 87 Site internet : versailles.tribunal-administratif.fr 26-53699 3.2.5 Conseil Départemental des Yvelines 2026-06-01 2026-06-26T23:00:00 2026-06-26 87 Démolition 78 Carrieres-Sous-Poissy - Travaux de démolition par déconstruction de bungalows flottants et structures annexes sur la berge Sud de l'étang de La Galiotte du Parc Départemental du Pe Avis de marché - Avis n° 26-53699 du 01/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-53699
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental des Yvelines
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22780646000019
Ville : VERSAILLES
Code postal : 78012
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1827192
Identifiant interne de la consultation : 20250800
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Dcp / Stpa
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/06/2026 à 23:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 30% Valeur environnementale : 10% Prix : 60%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : CARRIERES-SOUS-POISSY - Travaux de démolition par déconstruction de bungalows flottants et structures annexes sur la berge Sud de l'étang de La Galiotte du Parc Départemental du Peuple de l'herbe
Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet des travaux permettant la démolition des bungalows amarrés sur la berge Sud de l'étang de La Galiotte au Parc départemental du Peuple de l'herbe (PPDH) sur la commune de Carrières-sous-Poissy. Le contrat est un marché composite de travaux avec une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sans minimum et avec un maximum de 720 000,00 euro(s) HT sur la durée du contrat. Le délai d'exécution des prestations de la partie forfaitaire est de 110 jours (y compris la période de préparation de 20 jours) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage
Lieu principal d'exécution du marché : 78955 - CARRIERES-SOUS-POISSY
Durée du marché (en mois) : 48
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une inscription préalable est nécessaire et doit être effectuée par courriel à l'adresse suivante : ichatoux@yvelines.fr. La personne à contacter est Isabelle Chatoux. Les visites auront lieu le 08/06/2026 à 14h00 et le 15/06/2026 à 11h00
Autres informations complémentaires : Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants : Critère 1. Capacités économiques et financières : chiffres d'affaires Critère 2. Capacités professionnelles et techniques : Moyens humains, techniques, références, qualifications et/ou tous documents justifiant de la capacité du candidat à réaliser les prestations. Cotraitance, sous-traitance : Il est précisé que le candidat pourra s'adjoindre en cotraitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont nécessaires à l'exécution du marché. La preuve de ces capacités doit être apportée dans la candidature. le détails des sous-critères est précisé au RC : Critère 1 prix (60 points): - D.P.G.F. (30 points) -B.P.U. (30 points) Critère 2 Valeur technique : - 2.1 : Travaux de démolition en espace naturel (25 points) - 2.2 : Moyens pour assurer la sécurité (5 points) Critère 3 Valeur environnementale : - 3.1 : Gestion des déchets de chantier (5 points) - 3.2 : Moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté du chantier et des abords (5 points) Options Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans le contrat initial. Il s'agit dans le cadre du présent contrat de marchés publics de travaux similaires. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de justice administrative) ; 2 - Recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 CJA) ; 3 - Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994 ; 4 - Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative. Les recours doivent être adressés à : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles cedex Téléphone : 01 39 20 54 00 Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr Télécopie : 01 39 20 54 87 Site internet : versailles.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>