COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE 24700066400117 LURE 70200 https://www.pays-de-lure.fr/ PA-013-2026 CUNAT Franck franck-cunat@pays-de-lure.fr +33 384890044 Voir DCE VOIR DCE Voir DCE 2026-06-26T12:00:00 Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE 45247270 La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant. Station de pompage d'eau potable à Moffans et Vacheresse (70200) Sans être obligatoire, une visite sur site est vivement conseillée. Elle est laissée au soin du candidat. Contact : représentant de la Maîtrise d’œuvre : David DUJARDIN (BC2I) 26-54102 3.2.5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE 2026-06-02 2026-06-26T12:00:00 2026-06-27 435 Bâche 307 Réservoir 70 Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE Avis de marché - Avis n° 26-54102 du 02/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 70
Annonce n° 26-54102
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24700066400117
Ville : LURE
Code postal : 70200
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 70
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.pays-de-lure.fr/
Identifiant interne de la consultation : PA-013-2026
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : CUNAT Franck
Adresse mail du contact : franck-cunat@pays-de-lure.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 384890044
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/06/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE
Code CPV principal - Descripteur principal : 45247270
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.
Lieu principal d'exécution du marché : Station de pompage d'eau potable à Moffans et Vacheresse (70200)
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Sans être obligatoire, une visite sur site est vivement conseillée. Elle est laissée au soin du candidat. Contact : représentant de la Maîtrise d’œuvre : David DUJARDIN (BC2I)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>