ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE agissant au nom et pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE 56213066600075 Saint Ouen sur Seine 93400 https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=940372&orgAcronyme=t5y 2600552 Camille TRAORE c.traore@idf-constructiondurable.fr 0183653700 Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : Lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur. Numéro d'identification au Registre National des Entreprises. Conditions/moyens de preuve : Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices disponibles. Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices disponibles. Assurance contre les risques professionnels. Conditions/moyens de preuve : Description des principaux services équivalents fournis antérieurement sur les 3 dernières années. Titres d'études et professionnels. Effectifs moyens annuels sur les 3 dernières années 2026-06-30T17:00:00 Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine 71356200 Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine L'assistant technique du maître de l'ouvrage est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique et administrative, est chargée par le maître de l'ouvrage de : Contrôler la conformité des divers documents d'exécution et de synthèse avec le programme de l'opération et les dossiers d'études antérieurs ; S'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du calendrier contractuel ; Comptabiliser les retards et appliquer les pénalités éventuelles ; Etablir les ordres de service et les constats contradictoires nécessaires à la bonne exécution du marché ; Vérifier les décomptes mensuels, établir des états d'acompte ; Etablir les P.V. des O.P.R. conjointement avec l'architecte cotraitant du groupement concepteur-réalisateur-exploitant ; Proposer la réception des travaux ; Assister le maître de l'ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l'exécution des prestations ; Conseiller le maître de l'ouvrage dans ses choix d'options techniques en réponse aux alternatives éventuellement proposées par le groupement MOE ; Assister le maître de l'ouvrage pendant la période de G.P.A. et, d'une manière générale, de tous les actes nécessaires à l'exercice de sa mission telle que définie dans le présent CCTP. Délai d'exécution : Le délai d'exécution court à compter de la notification du présent marché, jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux (celle-ci pouvant être prolongée). 1) Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures et services) : à titre indicatif, le début de l'intervention de l'assistant technique au maître d'ouvrage est prévu pour juillet 2026 2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2026 (Démarrage préparation de chantier) et septembre 2026 (démarrage travaux) VITRY SUR SEINE (94400) - 4 Rue des Carrières Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans la cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables. Avant la remise des plus, la faculté pour les candidats de poser des questions sur la présente consultation leur est ouverte jusqu'à 9 jours calendaires avant la date limite de remise des offres : il leur sera répondu au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3 de l'acte d'engagement du DCE. Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région. Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance (le modèle de garantie à première demande (GAPD) est annexé à l'acte d'engagement du présent marché). La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL 26-56125 3.2.5 ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE agissant au nom et pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE 2026-06-08 2026-06-30T17:00:00 2026-07-25 433 Assistance à maîtrise d'ouvrage 94 Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine Avis de marché - Avis n° 26-56125 du 08/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 94
Annonce n° 26-56125
Services
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE agissant au nom et pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 56213066600075
Ville : Saint Ouen sur Seine
Code postal : 93400
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 94
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=940372&orgAcronyme=t5y
Identifiant interne de la consultation : 2600552
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Camille TRAORE
Adresse mail du contact : c.traore@idf-constructiondurable.fr
Numéro de téléphone du contact : 0183653700
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/06/2026 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine
Code CPV principal - Descripteur principal : 71356200
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine L'assistant technique du maître de l'ouvrage est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique et administrative, est chargée par le maître de l'ouvrage de : Contrôler la conformité des divers documents d'exécution et de synthèse avec le programme de l'opération et les dossiers d'études antérieurs ; S'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du calendrier contractuel ; Comptabiliser les retards et appliquer les pénalités éventuelles ; Etablir les ordres de service et les constats contradictoires nécessaires à la bonne exécution du marché ; Vérifier les décomptes mensuels, établir des états d'acompte ; Etablir les P.V. des O.P.R. conjointement avec l'architecte cotraitant du groupement concepteur-réalisateur-exploitant ; Proposer la réception des travaux ; Assister le maître de l'ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l'exécution des prestations ; Conseiller le maître de l'ouvrage dans ses choix d'options techniques en réponse aux alternatives éventuellement proposées par le groupement MOE ; Assister le maître de l'ouvrage pendant la période de G.P.A. et, d'une manière générale, de tous les actes nécessaires à l'exercice de sa mission telle que définie dans le présent CCTP. Délai d'exécution : Le délai d'exécution court à compter de la notification du présent marché, jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux (celle-ci pouvant être prolongée). 1) Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures et services) : à titre indicatif, le début de l'intervention de l'assistant technique au maître d'ouvrage est prévu pour juillet 2026 2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2026 (Démarrage préparation de chantier) et septembre 2026 (démarrage travaux)
Lieu principal d'exécution du marché : VITRY SUR SEINE (94400) - 4 Rue des Carrières
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans la cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables. Avant la remise des plus, la faculté pour les candidats de poser des questions sur la présente consultation leur est ouverte jusqu'à 9 jours calendaires avant la date limite de remise des offres : il leur sera répondu au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3 de l'acte d'engagement du DCE. Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région. Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance (le modèle de garantie à première demande (GAPD) est annexé à l'acte d'engagement du présent marché). La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>