Mairie De Savigny Le Temple 21770445100210 SAVIGNY LE TEMPLE 77176 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1832499 26-020 Gaëtan Le Quéré - Directeur des moyens généraux et de la commande publique +33 164101825 Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Autres exigences économiques ou financières : Pouvoir de signature du marché Chiffre d'affaires annuel spécifique : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Effectif moyen annuel : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Autres exigences économiques ou financières : Certificat Qualibat ou équivalent, ou par tout autre moyen de preuve équivalent (références, moyens techniques et humains) démontrant la capacité du candidat à réaliser les prestations Références sur des travaux spécifiés : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Outils, usines ou équipements techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat 2026-06-30T12:00:00 Valeur technique : Mode opératoire de réalisation de l'opération : 20% Valeur technique : Moyens matériels et humains (qualification du personnel, …) dédiés au chantier : 10% Valeur technique : Phasage et planning d'exécution des travaux faisant apparaître les phases études et travaux avec détail des tâches suivant le planning du Dce fourni : 10% Valeur technique : Qualité des fournitures et références fournisseurs (délais de livraison, …) : 5% Développement Durable (sera noté notamment sur la base des mesures de protection de l'environnement (gestion des déchets, limitation des nuisances), conformément aux exigences du Cctp) : 5% Prix : 50% Rénovation de la crèche Gaston Variot à Savigny-le-Temple 45300000 Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires Avenue des Régalles 77176 - Savigny-le-temple 5 260000 01 : Installations de chantier - Curage - Maçonnerie - Plâtrerie - Menuiseries intérieures. Installations de chantier - Curage - Maçonnerie - Plâtrerie - Menuiseries intérieures 45262522 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple 02 : Menuiseries extérieures - Serrurerie. Menuiseries extérieures - Serrurerie 44316500 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple 03 : Revêtements de sols et muraux - Peinture. Revêtements de sols et muraux - Peinture 45442100 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple 04 : Plomberie - Cvc. Plomberie - Cvc 45330000 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple 05 : Electricité. Electricité 45311200 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple 06 : Aménagements extérieurs. Aménagements extérieurs 39161000 Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-temple Les modalités de la visite sont précisées au règlement de la consultation Les variantes sont interdites. Le lot n°1 comprend une PSE obligatoire. Le marché débute à sa notification. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 22 semaines y compris la période de préparation de 2 semaines. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global suivant le planning prévisionnel des travaux. Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle Case Postale 8630 77008 MELUN CEDEX Case Postale 8630 Tél : 01 60 56 66 30 Télécopie : 01 60 56 66 10 Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique 26-56498 3.2.5 Mairie De Savigny Le Temple 2026-06-09 2026-06-30T12:00:00 2026-06-30 144 Gros oeuvre 77 Rénovation de la crèche Gaston Variot à Savigny-le-Temple Avis de marché - Avis n° 26-56498 du 09/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 77
Annonce n° 26-56498
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie De Savigny Le Temple
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21770445100210
Ville : SAVIGNY LE TEMPLE
Code postal : 77176
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 77
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1832499
Identifiant interne de la consultation : 26-020
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Gaëtan Le Quéré - Directeur des moyens généraux et de la commande publique
Numéro de téléphone du contact : +33 164101825
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/06/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : Mode opératoire de réalisation de l'opération : 20% Valeur technique : Moyens matériels et humains (qualification du personnel, …) dédiés au chantier : 10% Valeur technique : Phasage et planning d'exécution des travaux faisant apparaître les phases études et travaux avec détail des tâches suivant le planning du Dce fourni : 10% Valeur technique : Qualité des fournitures et références fournisseurs (délais de livraison, …) : 5% Développement Durable (sera noté notamment sur la base des mesures de protection de l'environnement (gestion des déchets, limitation des nuisances), conformément aux exigences du Cctp) : 5% Prix : 50%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Rénovation de la crèche Gaston Variot à Savigny-le-Temple
Code CPV principal - Descripteur principal : 45300000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Lieu principal d'exécution du marché : Avenue des Régalles 77176 - Savigny-le-temple
Durée du marché (en mois) : 5
Valeur estimée (H.T.) : 260000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Les modalités de la visite sont précisées au règlement de la consultation
Autres informations complémentaires : Les variantes sont interdites. Le lot n°1 comprend une PSE obligatoire. Le marché débute à sa notification. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 22 semaines y compris la période de préparation de 2 semaines. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global suivant le planning prévisionnel des travaux. Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle Case Postale 8630 77008 MELUN CEDEX Case Postale 8630 Tél : 01 60 56 66 30 Télécopie : 01 60 56 66 10 Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>