Orléans Métropole 24450046800040 Orléans 45058 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1833764 M26A0106 http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation 2026-07-03T12:00:00 Critère 1 : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique adapté aux travaux propres au présent marché selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 : Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier et propres à ce marché (sous-pondération 15 %). - Sous-critère 2 : Pertinence du planning optimisé pour l'exécution des travaux propres à ce marché (sous-pondération 15%). - Sous-critère 3 : Pertinence de la méthodologie de chantier appréciée au regard des propositions du candidat en matière de balisage, de la signalisation de chantier, de phasage et de prise en compte des objectifs de développement durable propres à ce marché (sous-pondération 30 %). : 60% Critère 2 : Prix des prestations apprécié au regard du montant total du détail quantitatif estimatif. : 40% Aménagement d'une aire de moyen passage à Marigny les Usages 45112500 La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix unitaires. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu courant septembre 2026. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 5 mois maximum à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il peut être proposé un délai d'exécution inférieur à celui indiqué dans les documents de la consultation et ce délai ainsi proposé aura une valeur contractuelle. Le délai d'exécution des travaux est fractionnable Pointe de Ségry 45760 - MARIGNY LES USAGES => Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le RC). => Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 greffe.ta-orleans@juradm.fr - http://orleans.tribunal-administratif.fr/ => Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative 26-57298 3.2.5 Orléans Métropole 2026-06-10 2026-07-03T12:00:00 2026-07-03 366 Voirie et réseaux divers 45 Aménagement d'une aire de moyen passage à Marigny les Usages Avis de marché - Avis n° 26-57298 du 10/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 45
Annonce n° 26-57298
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Orléans Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24450046800040
Ville : Orléans
Code postal : 45058
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 45
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1833764
Identifiant interne de la consultation : M26A0106
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 03/07/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère 1 : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique adapté aux travaux propres au présent marché selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 : Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier et propres à ce marché (sous-pondération 15 %). - Sous-critère 2 : Pertinence du planning optimisé pour l'exécution des travaux propres à ce marché (sous-pondération 15%). - Sous-critère 3 : Pertinence de la méthodologie de chantier appréciée au regard des propositions du candidat en matière de balisage, de la signalisation de chantier, de phasage et de prise en compte des objectifs de développement durable propres à ce marché (sous-pondération 30 %). : 60% Critère 2 : Prix des prestations apprécié au regard du montant total du détail quantitatif estimatif. : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement d'une aire de moyen passage à Marigny les Usages
Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix unitaires. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu courant septembre 2026. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 5 mois maximum à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Il peut être proposé un délai d'exécution inférieur à celui indiqué dans les documents de la consultation et ce délai ainsi proposé aura une valeur contractuelle. Le délai d'exécution des travaux est fractionnable
Lieu principal d'exécution du marché : Pointe de Ségry 45760 - MARIGNY LES USAGES
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : => Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le RC). => Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 greffe.ta-orleans@juradm.fr - http://orleans.tribunal-administratif.fr/ => Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>