GrandSoissons Agglomération
24020047700141
Cuffies
02880
https://www.proxilegales.fr:443/35402
26GA08
Alain CRÉMONT
commandepublique@ville-soissons.fr
+33 323599103
Justifications à produire quant à la situation juridique
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1)
Déclaration du candidat (imprimé DC2).
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Tout document relatif au pouvoir du pouvoir adjudicateur pour engager le candidat (le signataire de la candidature devra avoir reçu le pouvoir d'une personne figurant au Kbis ou d'une personne ayant elle-même reçu le pouvoir d'engager la société).
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (si DC2 non-produit).
Il est indispensable que l'entreprise ait une solidité financière lui permettant de mener à bien l'exécution de ces travaux dans les conditions imposées, tout en garantissant sa capacité à absorber d'éventuels surcoûts et à répondre aux exigences techniques strictes.
Description des moyens humains et techniques de l'opérateur économique qui permettent de s'assurer de la qualité et des moyens de son entreprise.
Liste des prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Le soumissionnaire doit justifier d'une expérience dans des chantiers de travaux similaires en matière d'assainissement, avec un degré de technicité équivalent. Les références doivent inclure au moins un projet d'envergure comparable, sans pour autant exiger un montant strictement identique au présent marché. La démonstration de la capacité à gérer des projets d'une taille ou d'une complexité proche sera valorisée.
Ce marché est concerné par la présence d'amiante. Pour être admises, les entreprises devront justifier des certifications suivantes :
sous-section 3 (activités d'encapsulage et de retrait d'amiante) pour le lot 3, et
sous-section 4 (interventions sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante) pour les lots 1 et 2.
Les habilitations AIPR (Concepteur, encadrant et opérateur) des personnels intervenant sur le chantier devront être fournies ;
Les certifications CATEC des personnels intervenants dans les espaces confinés ;
Qualifications demandées (voir RC) : L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
2026-07-22T12:30:00
Valeur technique : 40 % Prix : 60 %. Les sous-critères sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Soissons et Pommiers (02)
45232410
Le présent marché a pour objet des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement des eaux usées et eaux pluviales à Soissons et Pommiers. Le marché est divisé en 3 lots géographiquement distincts. Le lot n°1 est divisé en une tranche ferme et en deux tranches optionnelles.
Les travaux seront réglés par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Cette garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. Le versement de l'avance de 5% est conditionné par la production d'une garantie à première
demande. Le Titulaire s'engage à réserver au minimum 210 heures d'insertion.
Les travaux seront mis en oeuvre à Soissons et Pommiers, communes membres de GrandSoissons Agglomération (02).
Afin de prendre en compte l'ensemble des sujétions techniques, il conseillé aux candidats de procéder à une visite préalable des différents sites. Ils sont situés sur un domaine public ouvert à tous.
Les visites étant libres sur des sites accessibles à tous, il ne sera délivré aucun certificat.
Travaux de création d'un réseau unitaire rues Marcotte et Ribot à Soissons.
La durée globale d'exécution du lot n°1 est établie sous réserve du démarrage possible des archéologues et s'entend "hors arrêts de chantier dus aux fouilles".
Si l'importance ou la complexité des vestiges découverts nécessite des investigations approfondies non compatibles avec la poursuite simultanée des travaux d'assainissement, le Maître d'Ouvrage pourra prononcer l'ajournement partiel ou total des travaux.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.
Ces arrêts de chantier inhérents aux découvertes archéologiques seront rémunérés sur la base d'un nombre de demi-journées entières d'arrêt effectif des travaux.
45232410
Les travaux se dérouleront au niveau des rues Marcotte et Ribot à Soissons. Ils se dérouleront en coactivité avec un chantier d'eau potable situé rue Ribot.
Travaux de renouvellement de canalisation unitaire existante Rue Corneille à Soissons.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont 1 mois de préparation à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage.
45232410
Les travaux se dérouleront Rue Corneille à Soissons.
Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Pommiers.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois et demi dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.
45232410
Les travaux se dérouleront entre les Rues Brunehant et du 11 Novembre 1918 à Pommiers.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier _ CS 81114 _ 80011 Amiens Cedex 01-
Téléphone : 03 22 33 61 70 _ Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr -
Adresse URL : http://amiens.tribunal-administratif.fr
26-58625
3.2.5
GrandSoissons Agglomération (02)
2026-06-12
2026-07-22T12:30:00
2026-07-22
18
Assainissement
02
Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Soissons et Pommiers (02)
Avis de marché - Avis n° 26-58625 du 12/06/2026
Département(s) de publication :
02
Annonce n°
26-58625
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : GrandSoissons Agglomération
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24020047700141
Ville : Cuffies
Code postal : 02880
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 02
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 26GA08
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact : Alain CRÉMONT
Adresse mail du contact : commandepublique@ville-soissons.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 323599103
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
-
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Justifications à produire quant à la situation juridique
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1)
Déclaration du candidat (imprimé DC2).
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Tout document relatif au pouvoir du pouvoir adjudicateur pour engager le candidat (le signataire de la candidature devra avoir reçu le pouvoir d'une personne figurant au Kbis ou d'une personne ayant elle-même reçu le pouvoir d'engager la société).
-
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (si DC2 non-produit).
Il est indispensable que l'entreprise ait une solidité financière lui permettant de mener à bien l'exécution de ces travaux dans les conditions imposées, tout en garantissant sa capacité à absorber d'éventuels surcoûts et à répondre aux exigences techniques strictes.
-
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Description des moyens humains et techniques de l'opérateur économique qui permettent de s'assurer de la qualité et des moyens de son entreprise.
Liste des prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Le soumissionnaire doit justifier d'une expérience dans des chantiers de travaux similaires en matière d'assainissement, avec un degré de technicité équivalent. Les références doivent inclure au moins un projet d'envergure comparable, sans pour autant exiger un montant strictement identique au présent marché. La démonstration de la capacité à gérer des projets d'une taille ou d'une complexité proche sera valorisée.
Ce marché est concerné par la présence d'amiante. Pour être admises, les entreprises devront justifier des certifications suivantes :
sous-section 3 (activités d'encapsulage et de retrait d'amiante) pour le lot 3, et
sous-section 4 (interventions sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante) pour les lots 1 et 2.
Les habilitations AIPR (Concepteur, encadrant et opérateur) des personnels intervenant sur le chantier devront être fournies ;
Les certifications CATEC des personnels intervenants dans les espaces confinés ;
Qualifications demandées (voir RC) : L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 22/07/2026 à 12:30
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 40 % Prix : 60 %. Les sous-critères sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Soissons et Pommiers (02)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232410
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement des eaux usées et eaux pluviales à Soissons et Pommiers. Le marché est divisé en 3 lots géographiquement distincts. Le lot n°1 est divisé en une tranche ferme et en deux tranches optionnelles.
Les travaux seront réglés par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Cette garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. Le versement de l'avance de 5% est conditionné par la production d'une garantie à première
demande. Le Titulaire s'engage à réserver au minimum 210 heures d'insertion.
Lieu principal d'exécution du marché : Les travaux seront mis en oeuvre à Soissons et Pommiers, communes membres de GrandSoissons Agglomération (02).
Afin de prendre en compte l'ensemble des sujétions techniques, il conseillé aux candidats de procéder à une visite préalable des différents sites. Ils sont situés sur un domaine public ouvert à tous.
Les visites étant libres sur des sites accessibles à tous, il ne sera délivré aucun certificat.
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Travaux de création d'un réseau unitaire rues Marcotte et Ribot à Soissons.
La durée globale d'exécution du lot n°1 est établie sous réserve du démarrage possible des archéologues et s'entend "hors arrêts de chantier dus aux fouilles".
Si l'importance ou la complexité des vestiges découverts nécessite des investigations approfondies non compatibles avec la poursuite simultanée des travaux d'assainissement, le Maître d'Ouvrage pourra prononcer l'ajournement partiel ou total des travaux.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.
Ces arrêts de chantier inhérents aux découvertes archéologiques seront rémunérés sur la base d'un nombre de demi-journées entières d'arrêt effectif des travaux.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Les travaux se dérouleront au niveau des rues Marcotte et Ribot à Soissons. Ils se dérouleront en coactivité avec un chantier d'eau potable situé rue Ribot.
-
Description du lot : Travaux de renouvellement de canalisation unitaire existante Rue Corneille à Soissons.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont 1 mois de préparation à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Les travaux se dérouleront Rue Corneille à Soissons.
-
Description du lot : Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Pommiers.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois et demi dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Les travaux se dérouleront entre les Rues Brunehant et du 11 Novembre 1918 à Pommiers.
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier _ CS 81114 _ 80011 Amiens Cedex 01-
Téléphone : 03 22 33 61 70 _ Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr -
Adresse URL : http://amiens.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/06/2026
]]>
L’essentiel du marché
- Nom de l'organisme acheteur : GrandSoissons Agglomération
- Accès électronique à l'information : https://www.proxilegales.fr:443/35402
- Objet du marché : Le présent marché a pour objet des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement
des eaux usées et eaux pluviales à Soissons et Pommiers. Le marché est divisé en 3
lots géographiquement distincts. Le lot n°1 est divisé en une tranche ferme et en
deux tranches optionnelles. Les travaux seront réglés par application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées. Une retenue de garantie de 5% du montant initial
du marché sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Cette garantie peut être
remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas
accepté de caution personnelle et solidaire. Le versement de l'avance de 5% est conditionné
par la production d'une garantie à première demande. Le Titulaire s'engage à réserver
au minimum 210 heures d'insertion.
- Renseignements relatifs aux lots :
- Travaux de création d'un réseau unitaire rues Marcotte et Ribot à Soissons. La durée
globale d'exécution du lot n°1 est établie sous réserve du démarrage possible des
archéologues et s'entend "hors arrêts de chantier dus aux fouilles". Si l'importance
ou la complexité des vestiges découverts nécessite des investigations approfondies
non compatibles avec la poursuite simultanée des travaux d'assainissement, le Maître
d'Ouvrage pourra prononcer l'ajournement partiel ou total des travaux. Pour le présent
lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont 1 mois de préparation
à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage. Ces arrêts de chantier
inhérents aux découvertes archéologiques seront rémunérés sur la base d'un nombre
de demi-journées entières d'arrêt effectif des travaux.
- Travaux de renouvellement de canalisation unitaire existante Rue Corneille à Soissons.
Pour le présent lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois dont
1 mois de préparation à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage.
- Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à Pommiers. Pour le présent
lot, la durée globale d'exécution des travaux est égale à 5 mois et demi dont 1 mois
de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.
Informations pratiques
- Date limite de réception des offres : 22/07/2026 à 12:30
]]>