129850 RES-0001 selec-w TEN-0001 tenders 4 CON-0001 LOT-0000 TEN-0001 false 129850 not-known TPA-0001 LOT-0000 TEN-0001 CON-0001 2026-06-16+02:00 Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux 2026dprpm118 TEN-0001 TPA-0001 ORG-0005 29 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA 4A0500AA-E3D9-23D8-575BB4EA2D5204D8 +33480041260 publications-joue@aws-france.com http://www.cd24.fr ORG-0002 Département de la Dordogne Service de la commande publique Responsable Hôtel du département , 2 rue Paul-Louis Courier - Cs 11200 Perigueux 24019 FRI11 FRA 24551 le Président du Conseil départemental 0553454920 cd24.marches@dordogne.fr ORG-0003 Conseil départemental de la Dordogne Adresse postale : 2, rue Paul Louis Courier Périgueux 24019 FRI11 FRA 2097584 Service de la Commande Publique Responsable 0553022020 cd24.marches@dordogne.fr ORG-0004 Tribunal administratif de Bordeaux 947 9 Rue Tastet Bordeaux 33063 FRI12 FRA 4A0500DF-C270-3581-727BDBE3E8A560CA 0556993800 0556243903 greffe.ta-bordeaux@juradm.fr false UBO-0005 large ORG-0005 BDS 11 Rue Gay Lussac Merignac 33700 FRI12 FRA 1808436-1-0-1 05 56 35 08 55 contact@bds-groupe.com UBO-0005 FRA 2.3 eforms-sdk-1.12 bb258315-4441-4312-ba06-01311a5fd4ca b531bd15-5ec0-4b67-9d26-815434e21824 2026-06-17+02:00 08:10:18+02:00 01 32014L0024 can-standard FRA http://www.marchespublics.dordogne.fr la gen-pub ORG-0002 ted-esen ORG-0001 open false 2026DPRPM118 Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux works 45111000 45111000 LOT-0000 no-eu-funds per-exa 20 quality Valeur technique et environnementale de l'offre per-exa 5 quality Délai d'exécution per-exa 75 price Prix ORG-0003 Les voies et délais des recours sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ORG-0004 true false none none T-PF-1808436 Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux works other other 45111000 45111000 2026-06-01+02:00 45 Tranche optionnelle portant sur le transport et stockage des batardeaux 2000-01-01Z 26-59747 26-38788 3.2.5 Département de la Dordogne BDS 2026-06-18 2026-09-14 87 Démolition 24 Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en éta Avis d’attribution de marché - Avis n° 26-59747 du 17/06/2026
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 24
Annonce n° 26-59747
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Département de la Dordogne
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux
Description : Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux
Identifiant de la procédure : b531bd15-5ec0-4b67-9d26-815434e21824
Identifiant interne : 2026DPRPM118
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux
Description : Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux
Identifiant interne : T-PF-1808436
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Options :
Description des options : Tranche optionnelle portant sur le transport et stockage des batardeaux
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/06/2026
Durée : 45 Jour
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique et environnementale de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 75
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours : Les voies et délais des recours sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours : Les voies et délais des recours sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Conseil départemental de la Dordogne
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 129,850 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : BDS
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 129,850 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2026dprpm118
Titre : Dépose et cession des estacades de Pech rive gauche et de Fayrac rive droite et rive gauche Déconstruction de tous les éléments construits des ouvrages du contournement de Beynac et remise en état des lieux
Date de conclusion du marché : 16/06/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 4A0500AA-E3D9-23D8-575BB4EA2D5204D8
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Département de la Dordogne
Numéro d’enregistrement : 24551
Adresse postale : Service de la commande publique Responsable Hôtel du département , 2 rue Paul-Louis Courier - Cs 11200
Ville : Perigueux
Code postal : 24019
Subdivision pays (NUTS) : Dordogne ( FRI11 )
Pays : France
Point de contact : le Président du Conseil départemental
Adresse électronique : cd24.marches@dordogne.fr
Téléphone : 0553454920
Adresse internet : http://www.cd24.fr
Profil de l’acheteur : http://www.marchespublics.dordogne.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Conseil départemental de la Dordogne
Numéro d’enregistrement : 2097584
Adresse postale : Adresse postale : 2, rue Paul Louis Courier
Ville : Périgueux
Code postal : 24019
Subdivision pays (NUTS) : Dordogne ( FRI11 )
Pays : France
Point de contact : Service de la Commande Publique Responsable
Adresse électronique : cd24.marches@dordogne.fr
Téléphone : 0553022020
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 4A0500DF-C270-3581-727BDBE3E8A560CA
Adresse postale : 9 Rue Tastet
Ville : Bordeaux
Code postal : 33063
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone : 0556993800
Télécopieur : 0556243903
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel : BDS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1808436-1-0-1
Adresse postale : 11 Rue Gay Lussac
Ville : Merignac
Code postal : 33700
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@bds-groupe.com
Téléphone : 05 56 35 08 55
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : bb258315-4441-4312-ba06-01311a5fd4ca - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 17/06/2026 à 08:10
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>