Ville d'Arles 21130004100012 Arles 13637 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1837579 26AT-COP-0851-N achats@ville-arles.fr Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation 2026-07-29T16:00:00 Valeur technique : 40% Délai d'exécution : 10% Organisation et planning du chantier : 10% Prix : 40% Travaux de dévégétalisation et de petits travaux de maçonnerie 45111213 Il s'agit d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire comprenant une tranche ferme et trois tranches optionnelles 13637 - Arles 12 75000 Une visite du site est fortement recommandée au regard des contraintes d'accès et de la complexité des ouvrages. Les modalités sont définies dans le règlement de consultation TOUTE CORRESPONDANCE ÉMANANT DE L'ACHETEUR SERA ADRESSÉE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VIA LA PLATE FORME DE DEMATERIALISATION, UNE ADRESSE MAIL CONSULTÉE DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR LES CANDIDATS DES LE RETRAIT DU DCE. Les modalités de jugement des offres sont indiquées au règlement de consultation. Conformément à la loi du 17/07/1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs, les pièces des marchés publics sont consultables en mairie d'Arles, Direction des Finances et Marchés Publics, Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, B.P. 90196, 13637 Arles Cedex. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent un: -Référé contractuel dans les 31 jours à compter de la publication du présent avis -Recours en validité dans les 2 mois à compter de la publication du présent avis Application « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr 26-61875 3.2.5 Ville d'Arles 2026-06-23 2026-07-29T16:00:00 2026-07-29 195 Maçonnerie 13 Travaux de dévégétalisation et de petits travaux de maçonnerie Avis de marché - Avis n° 26-61875 du 23/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 26-61875
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville d'Arles
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21130004100012
Ville : Arles
Code postal : 13637
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1837579
Identifiant interne de la consultation : 26AT-COP-0851-N
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : achats@ville-arles.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 29/07/2026 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 40% Délai d'exécution : 10% Organisation et planning du chantier : 10% Prix : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de dévégétalisation et de petits travaux de maçonnerie
Code CPV principal - Descripteur principal : 45111213
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Il s'agit d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire comprenant une tranche ferme et trois tranches optionnelles
Lieu principal d'exécution du marché : 13637 - Arles
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) : 75000 euros
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite du site est fortement recommandée au regard des contraintes d'accès et de la complexité des ouvrages. Les modalités sont définies dans le règlement de consultation
Autres informations complémentaires : TOUTE CORRESPONDANCE ÉMANANT DE L'ACHETEUR SERA ADRESSÉE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VIA LA PLATE FORME DE DEMATERIALISATION, UNE ADRESSE MAIL CONSULTÉE DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR LES CANDIDATS DES LE RETRAIT DU DCE. Les modalités de jugement des offres sont indiquées au règlement de consultation. Conformément à la loi du 17/07/1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs, les pièces des marchés publics sont consultables en mairie d'Arles, Direction des Finances et Marchés Publics, Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, B.P. 90196, 13637 Arles Cedex. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent un: -Référé contractuel dans les 31 jours à compter de la publication du présent avis -Recours en validité dans les 2 mois à compter de la publication du présent avis Application « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>