16 ORG-0001 VILLE DE LORIENT 3 BLD LECLERC LORIENT CEDEX 56315 FRH04 FRA 21560121200016 +33 0297022264 achats@lorient.bzh ORG-0002 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 3 CONTOUR DE LA MOTTE - CS 44416 RENNES CEDEX 35044 FRH03 FRA 17350005900014 +33 0223212828 greffe.ta-rennes@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.13 494bf07d-879f-4be4-9083-f893f089b262 61abd48f-baa0-4f83-80bf-f3b37d670b52 2026-06-24+02:00 08:42:34.685+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA https://marches.megalis.bretagne.bzh la gen-pub ORG-0001 epo-procurement-document 3 3 Le marché est passé en procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 3 lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Variantes : La réponse à l’offre de base est obligatoire. Variante proposée lot 1 : Les candidats pourront faire une proposition pour la variante suivante : Enrobés biosourcés : Remplacement de matériaux en enrobés traditionnels par des enrobés biosourcés. Action d’insertion par l’économie et l’emploi : Le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d’insertion sociale obligatoire sur la durée totale du marché, avec a minima un volume d’heures de travail d’une durée totale de 455h. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Concernant le lot 3 spécifiquement, le marché ne prendra fin qu’au terme de la garantie de reprise sur les végétaux et du parfait achèvement des travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 9 mois dont deux mois de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Pièces de la candidature : Voir article 5.1.1 du règlement de consultation. Attribution des marchés : Prix des prestations (sur la base du DQE) 60 % - Valeur technique (Sur la base du cadre de réponse) 40%. Négociation éventuelle : Une négociation pourra être organisée si nécessaire. Visite : Une visite sur site est libre. oth-single 26143-26145 TRAVAUX RUE DE L'ENCLOS DU PORT POUR LA REALISATION D'UNE BIDIRECTIONNELLE UNILATERALE CYCLABLE, LA DESIMPERMEABILISATION / RENATURATION ET LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX RUE DE L'ENCLOS DU PORT POUR LA REALISATION D'UNE BIDIRECTIONNELLE UNILATERALE CYCLABLE, LA DESIMPERMEABILISATION / RENATURATION ET LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC works 45233200 45316110 45112710 Rue de l'Enclos du Port, Lorient LORIENT 56100 FRH04 FRA LOT-0001 allowed no-eu-funds false 26143 non-restricted-document https://marches.megalis.bretagne.bzh epo-procurement-document none no performance not-allowed not-allowed https://marches.megalis.bretagne.bzh 6 Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. ORG-0002 FRA false false required false 2026-07-20+01:00 16:00:00+01:00 false buyer-categories none none 26143 LOT 1 Travaux de voirie, signalisation et assainissement des eaux pluviales LOT 1 Travaux de voirie, signalisation et assainissement des eaux pluviales works true 45233200 Rue de l'Enclos du Port, Lorient LORIENT 56100 FRH04 FRA 24 LOT-0002 not-allowed no-eu-funds false 26144 non-restricted-document https://marches.megalis.bretagne.bzh epo-procurement-document none no performance not-allowed not-allowed https://marches.megalis.bretagne.bzh 6 Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. ORG-0002 FRA false false required false 2026-07-20+01:00 16:00:00+01:00 false buyer-categories none none 26144 LOT 2 Travaux d’éclairage public LOT 2 Travaux d’éclairage public works true 45316110 Rue de l'Enclos du Port, Lorient LORIENT 56100 FRH04 FRA 24 LOT-0003 not-allowed no-eu-funds false 26145 non-restricted-document https://marches.megalis.bretagne.bzh epo-procurement-document none no performance not-allowed not-allowed https://marches.megalis.bretagne.bzh 6 Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. ORG-0002 FRA false false required false 2026-07-20+01:00 16:00:00+01:00 false buyer-categories none none 26145 LOT 3 Travaux d'espaces verts LOT 3 Travaux d'espaces verts works true 45112710 Rue de l'Enclos du Port, Lorient LORIENT 56100 FRH04 FRA 24 26-62358 3.2.5 COMMUNE DE LORIENT 2026-06-25 2026-07-20T16:00:00+01:00 2026-07-20 18 Assainissement 102 Eclairage public 116 Espaces verts 322 Signalisation 365 Voirie 56 TRAVAUX RUE DE L'ENCLOS DU PORT POUR LA REALISATION D'UNE BIDIRECTIONNELLE UNILATERALE CYCLABLE, LA DESIMPERMEABILISATION / RENATURATION ET LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC POUR LA VILLE DE LORIENT Avis de marché - Avis n° 26-62358 du 24/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 56
Annonce n° 26-62358
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : VILLE DE LORIENT
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : TRAVAUX RUE DE L'ENCLOS DU PORT POUR LA REALISATION D'UNE BIDIRECTIONNELLE UNILATERALE CYCLABLE, LA DESIMPERMEABILISATION / RENATURATION ET LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
Description : TRAVAUX RUE DE L'ENCLOS DU PORT POUR LA REALISATION D'UNE BIDIRECTIONNELLE UNILATERALE CYCLABLE, LA DESIMPERMEABILISATION / RENATURATION ET LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
Identifiant de la procédure : 61abd48f-baa0-4f83-80bf-f3b37d670b52
Identifiant interne : 26143-26145
Type de procédure : Autre procédure en une seule étape
Principales caractéristiques de la procédure : Le marché est passé en procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 3 lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Variantes : La réponse à l’offre de base est obligatoire. Variante proposée lot 1 : Les candidats pourront faire une proposition pour la variante suivante : Enrobés biosourcés : Remplacement de matériaux en enrobés traditionnels par des enrobés biosourcés. Action d’insertion par l’économie et l’emploi : Le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d’insertion sociale obligatoire sur la durée totale du marché, avec a minima un volume d’heures de travail d’une durée totale de 455h. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Concernant le lot 3 spécifiquement, le marché ne prendra fin qu’au terme de la garantie de reprise sur les végétaux et du parfait achèvement des travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 9 mois dont deux mois de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Pièces de la candidature : Voir article 5.1.1 du règlement de consultation. Attribution des marchés : Prix des prestations (sur la base du DQE) 60 % - Valeur technique (Sur la base du cadre de réponse) 40%. Négociation éventuelle : Une négociation pourra être organisée si nécessaire. Visite : Une visite sur site est libre.
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Rue de l'Enclos du Port, Lorient
Ville : LORIENT
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 3
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 3
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : LOT 1 Travaux de voirie, signalisation et assainissement des eaux pluviales
Description : LOT 1 Travaux de voirie, signalisation et assainissement des eaux pluviales
Identifiant interne : 26143
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Rue de l'Enclos du Port, Lorient
Ville : LORIENT
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.megalis.bretagne.bzh
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Date limite de réception des offres : 20/07/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : LOT 2 Travaux d’éclairage public
Description : LOT 2 Travaux d’éclairage public
Identifiant interne : 26144
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Rue de l'Enclos du Port, Lorient
Ville : LORIENT
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.megalis.bretagne.bzh
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/07/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : LOT 3 Travaux d'espaces verts
Description : LOT 3 Travaux d'espaces verts
Identifiant interne : 26145
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Rue de l'Enclos du Port, Lorient
Ville : LORIENT
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 24 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.megalis.bretagne.bzh
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 20/07/2026 à 16:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : VILLE DE LORIENT
Numéro d’enregistrement : 21560121200016
Adresse postale : 3 BLD LECLERC
Ville : LORIENT CEDEX
Code postal : 56315
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : achats@lorient.bzh
Téléphone : +33 0297022264
Profil de l’acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Adresse postale : 3 CONTOUR DE LA MOTTE - CS 44416
Ville : RENNES CEDEX
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : +33 0223212828
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 494bf07d-879f-4be4-9083-f893f089b262 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 24/06/2026 à 08:42
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>