Ville d'Eysines 21330162500017 EYSINES 33320 www.demat-ampa.fr 026-16 Christine BOST marche.public@eysines.fr +33 556161800 Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire les documents suivants (Si ceux-ci ne sont pas remis en français, une traduction des documents devra être jointe au dossier de candidature) : -Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants) -Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) Si le candidat n’utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires. Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété -Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat -Une copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire -L'attestation sur l'honneur dument complétée, datée et signée -Les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat seront analysées à partir des critères suivants (Lorsqu’un niveau minimum est exigé pour un critère, le candidat doit fournir les preuves des minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente) : 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 2. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. 4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant. 2026-07-24T12:00:00 DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES PETITS VESTIAIRES DU PINSAN A EYSINES 45000000 L’opération concerne les travaux de démolition et de reconstruction des petits vestiaires du Pinsan à Eysines. Le marché est divisé en 10 lots. Plusieurs lieux V.R.D 45454000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Démolition - Gros oeuvre 45000000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Charpente Bois / Couverture / Bardage 45000000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Menuiserie Acier 45000000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Plâtrerie 45410000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Equipements sanitaires et vestiaires 45332400 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Carrelage / Faïence 45431000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Peinture - Nettoyage 45442100 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Electricité CFO/CFA 45000000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire 45000000 Domaine du Pinsan, 33320 EYSINES Durée: voir documents du marché. Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 13 mois, période de préparation comprise (1 mois). Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et au cahier des clauses administratives particulières (CCAP 026-16). Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe au cahier des clauses administratives particulières (CCAP 026-16). A titre indicatif, la période de préparation de chantier est prévue à compter du 1er octobre 2026, le démarrage des travaux au 1er novembre 2026 pour une fin de chantier fixée au 31 octobre 2027. Conditions particulières d’exécution / clause à caractère social (insertion par l'activité économique) : En application des dispositions de l’article L2112-2 à L 2112-4 (condition d’exécution) du code de la commande publique, l’exécution de certains lots du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique (Cf. Règlement de la consultation du dossier de consultation). Négociation : Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve, à l'issue d'une première analyse et d'un premier classement des offres, la possibilité de négocier avec les candidats L’acheteur se réserve également la possibilité d'attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation (Cf. Règlement de la consultation du dossier de consultation). Visite obligatoire : Non. La ville d'Eysines n'impose pas de visite du site. Toutefois, si celle-ci n’est pas obligatoire, elle est conseillée et préconisée par l'acheteur. Les modalités pour la visite du site sont explicitées au règlement de la consultation. Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 26-64138 3.2.5 Ville d'Eysines 2026-06-29 2026-07-24T12:00:00 2026-08-28 366 Voirie et réseaux divers 87 Démolition 144 Gros oeuvre 57 Charpente 74 Couverture 33 DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES PETITS VESTIAIRES DU PINSAN A EYSINES Avis de marché - Avis n° 26-64138 du 29/06/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 33
Annonce n° 26-64138
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville d'Eysines
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21330162500017
Ville : EYSINES
Code postal : 33320
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 33
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : www.demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 026-16
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Christine BOST
Adresse mail du contact : marche.public@eysines.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 556161800
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 24/07/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES PETITS VESTIAIRES DU PINSAN A EYSINES
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : L’opération concerne les travaux de démolition et de reconstruction des petits vestiaires du Pinsan à Eysines. Le marché est divisé en 10 lots.
Lieu principal d'exécution du marché : Plusieurs lieux
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Durée: voir documents du marché. Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 13 mois, période de préparation comprise (1 mois). Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et au cahier des clauses administratives particulières (CCAP 026-16). Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe au cahier des clauses administratives particulières (CCAP 026-16). A titre indicatif, la période de préparation de chantier est prévue à compter du 1er octobre 2026, le démarrage des travaux au 1er novembre 2026 pour une fin de chantier fixée au 31 octobre 2027. Conditions particulières d’exécution / clause à caractère social (insertion par l'activité économique) : En application des dispositions de l’article L2112-2 à L 2112-4 (condition d’exécution) du code de la commande publique, l’exécution de certains lots du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique (Cf. Règlement de la consultation du dossier de consultation). Négociation : Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve, à l'issue d'une première analyse et d'un premier classement des offres, la possibilité de négocier avec les candidats L’acheteur se réserve également la possibilité d'attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation (Cf. Règlement de la consultation du dossier de consultation). Visite obligatoire : Non. La ville d'Eysines n'impose pas de visite du site. Toutefois, si celle-ci n’est pas obligatoire, elle est conseillée et préconisée par l'acheteur. Les modalités pour la visite du site sont explicitées au règlement de la consultation. Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/06/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>