Commune de Septeuil
21780591000015
SEPTEUIL
78790
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1845460
2026-multisports
Mairie de Septeuil
+33 695954504
Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La sélection de référence devra faire état de travaux similaires réalisés durant les trois dernières années. Elle présentera les détails de mise en oeuvre identique à celles demandées au marché
2026-08-07T12:00:00
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique selon les sous-critères suivants : - Note sur la méthodologie d'intervention mise en oeuvre pour l'exécution des travaux 15% - Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier : 15%. - Qualification/Référence : 15% - Délais d'intervention et Planning : 15% : 60%
Coût des travaux : 40%
Marché public de travaux pour la construction d'une salle multisports pour la commune de Septeuil (78) - relance des lots n°1 et 4
45212000
La présente consultation a pour objet la relance des lots 1 et 4 d'un marché de travaux pour la construction d'une salle multisports sur l'emprise d'un court de tennis existant pour la commune de Septeuil (78), du fait de leur résiliation.
La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 du code de la commande publique.
Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Le délai d'exécution de l'opération est précisé au CCAP et/ou acte d'engagement
38 rue de Houdan 78790 - Septeuil
1 : Installation De Chantier - Maçonnerie - Vrd
45100000
38 rue de Houdan à Septeuil 78790
4 : Serrurerie - Menuiseries Exterieures
45421000
38 rue de Houdan à Septeuil 78790
La visite du site est obligatoire.
Il vous appartient de contacter le maitre d'ouvrage afin de prendre rendez-vous pour l'une des dates suivantes :
- Lundi 20 juillet 2026 à 9h30
- Jeudi 23 juillet 2026 à 9h30
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La présentation d'offres variante n'est pas autorisée dans le cadre de la présente consultation.
Le lot 4 comprend une prestation supplémentaire.
Conformément à l'article R2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier le ou les candidats les mieux classés, sur tout ou partie des éléments composant leur offre. Le marché pourra également être attribué sur la base des offres initiales (sans négociation). Dans le cas de négociations, celles-ci seront menées avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
26-66642
3.2.5
Commune de Septeuil
2026-07-03
2026-08-07T12:00:00
2026-08-07
195
Maçonnerie
222
Menuiserie
366
Voirie et réseaux divers
321
Serrurerie
78
Marché public de travaux pour la construction d'une salle multisports pour la commune de Septeuil (78) - relance des lots n°1 et 4
Avis de marché - Avis n° 26-66642 du 03/07/2026
Département(s) de publication :
78
Annonce n°
26-66642
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Septeuil
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780591000015
Ville : SEPTEUIL
Code postal : 78790
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2026-multisports
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact : Mairie de Septeuil
Numéro de téléphone du contact : +33 695954504
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
-
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes
-
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
-
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La sélection de référence devra faire état de travaux similaires réalisés durant les trois dernières années. Elle présentera les détails de mise en oeuvre identique à celles demandées au marché
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/08/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique selon les sous-critères suivants : - Note sur la méthodologie d'intervention mise en oeuvre pour l'exécution des travaux 15% - Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier : 15%. - Qualification/Référence : 15% - Délais d'intervention et Planning : 15% : 60%
Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la construction d'une salle multisports pour la commune de Septeuil (78) - relance des lots n°1 et 4
Code CPV principal - Descripteur principal : 45212000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet la relance des lots 1 et 4 d'un marché de travaux pour la construction d'une salle multisports sur l'emprise d'un court de tennis existant pour la commune de Septeuil (78), du fait de leur résiliation.
La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 du code de la commande publique.
Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Le délai d'exécution de l'opération est précisé au CCAP et/ou acte d'engagement
Lieu principal d'exécution du marché : 38 rue de Houdan 78790 - Septeuil
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) : La visite du site est obligatoire.
Il vous appartient de contacter le maitre d'ouvrage afin de prendre rendez-vous pour l'une des dates suivantes :
- Lundi 20 juillet 2026 à 9h30
- Jeudi 23 juillet 2026 à 9h30
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La présentation d'offres variante n'est pas autorisée dans le cadre de la présente consultation.
Le lot 4 comprend une prestation supplémentaire.
Conformément à l'article R2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier le ou les candidats les mieux classés, sur tout ou partie des éléments composant leur offre. Le marché pourra également être attribué sur la base des offres initiales (sans négociation). Dans le cas de négociations, celles-ci seront menées avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/07/2026
]]>
L’essentiel du marché
- Nom de l'organisme acheteur : Commune de Septeuil
- Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1845460
- Objet du marché : La présente consultation a pour objet la relance des lots 1 et 4 d'un marché de travaux
pour la construction d'une salle multisports sur l'emprise d'un court de tennis existant
pour la commune de Septeuil (78), du fait de leur résiliation. La présente consultation
est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement
définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 du code de
la commande publique. Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution de l'opération est précisé
au CCAP et/ou acte d'engagement
- Renseignements relatifs aux lots :
- 1 : Installation De Chantier - Maçonnerie - Vrd
- 4 : Serrurerie - Menuiseries Exterieures
Informations pratiques
- Date limite de réception des offres : 07/08/2026 à 12:00
]]>