16 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA 61CE30E3-0F9D-2B99-9555B953D3CC9FD7 +33480041260 publications-joue@aws-france.com http://www.ville-gueret.fr ORG-0002 COMMUNE DE GUERET 259 Esplanade François Mitterrand Gueret 23006 FRI22 FRA 56071 FOURNIER Marie-Françoise Maire 0555514720 correspondre@aws-france.com ORG-0003 COMMUNE DE GUERET Esplanade François Mitterrand Gueret 23006 FRI22 FRA 61CE3149-FDC6-AE34-C6C4F4C4F9F468C4 Cellule Achats 0555514720 correspondre@aws-france.com ORG-0004 Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud Limoges 87000 FRI23 FRA 61CE315D-D086-9602-461979B2B29600F6 0555339155 0555339160 greffe.ta-limoges@juradm.fr ORG-0005 Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud Limoges 87000 FRI23 FRA 61CE3170-FC7F-E898-323DF67D5231616C 0555339155 0555339160 greffe.ta-limoges@juradm.fr ORG-0006 Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud Limoges 87000 FRI23 FRA 61CE318F-98AB-DD45-1F40B3E5CE74EED2 0555339155 0555339160 greffe.ta-limoges@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.12 7db3e907-081d-464e-a4dc-65a005d99755 b11f3f71-01af-4d87-9a34-9245be3ce7a2 2026-07-02+02:00 17:10:14+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA http://www.agysoft.marches-publics.info/ la gen-pub ORG-0002 ted-esen ORG-0001 epo-procurement-document open false 202634 Déconstruction d'un immeuble sis 4 place conventionnel Huguet à Guéret Les ouvrages devront faire l'objet d'un désamiantage, d'un retrait des matériaux plombés, d'un curage, d'une déconstruction sélective, d'une démolition mécanique, d'une reprise des avoisinants et d'un traitement de la plateforme works Important : Il est demandé au soumissionnaire de respecter la trame de ces sous-critères impérativement. Les rendus d'une taille au moins deux fois supérieure à la taille maximum conseillé ne seront pas analysés. Pour cela, un cadre de mémoire est fourni. Important : Une assurance de responsabilité décennale sera demandé à l'attributaire pressenti. Nb : les dates et délai d'exécution sont à titre indicatif 45111000 45111100 4 place conventionnel Huguet Guéret 23000 FRI22 FRA LOT-0000 not-allowed no-eu-funds t-requ false 1841482 non-restricted-document FRA official https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1841482 epo-procurement-document none required not-allowed false no performance Clause environnementale : En application de l'article L. 3-1 du Code de la commande publique, la Ville de Guéret souhaite mener une démarche exemplaire concernant le volet économie circulaire ; en ce qui concerne le présent marché les attentes du maître d'ouvrage sont précisées dans le CCTP. Un minimum de 15 tonnes de ressources en filières de réemploi est demandé (toute offre inférieure sera irrégulière). La maîtrise d'oeuvre (DIMCAP via son sous-traitant MATIERE A) a déjà identifié des repreneurs pour les ressources. (Pénalité appliquée si non atteint) Le soumissionnaire précise au sein du mémoire-cadre la quantité sur laquelle il s'engage poi-exa 5 quality Moyens techniques et humains poi-exa 15 quality Organisation générale de chantier poi-exa 15 quality Méthodologie d'intervention par phase poi-exa 5 quality Propreté et réduction des nuisances de chantier poi-exa 15 quality Critère environnemental poi-exa 5 quality Optimisation des délais poi-exa 40 cost Prix des prestations ORG-0003 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1841482 4 ORG-0006 ORG-0004 ORG-0005 FRA false false AW Solutions required true 2026-08-03+02:00 12:00:00+02:00 2026-08-03+02:00 14:00:00+02:00 En présence de l'adjoint aux finances et à la commande publique Mairie de Guéret false none none T-PA-1841482 Déconstruction d'un immeuble sis 4 place conventionnel Huguet à Guéret Les ouvrages devront faire l'objet d'un désamiantage, d'un retrait des matériaux plombés, d'un curage, d'une déconstruction sélective, d'une démolition mécanique, d'une reprise des avoisinants et d'un traitement de la plateforme works other 45111000 45111100 4 place conventionnel Huguet Guéret 23000 FRI22 FRA 2026-10-01+02:00 7 26-65950 3.2.5 COMMUNE DE GUERET 2026-07-04 2026-08-03T12:00:00+02:00 2026-08-03 87 Démolition 33 Bâtiment 23 87 Déconstruction d'un immeuble sis 4 place conventionnel Huguet à Guéret Avis de marché - Avis n° 26-65950 du 02/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 23, 87
Annonce n° 26-65950
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : COMMUNE DE GUERET
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Déconstruction d'un immeuble sis 4 place conventionnel Huguet à Guéret
Description : Les ouvrages devront faire l'objet d'un désamiantage, d'un retrait des matériaux plombés, d'un curage, d'une déconstruction sélective, d'une démolition mécanique, d'une reprise des avoisinants et d'un traitement de la plateforme
Identifiant de la procédure : b11f3f71-01af-4d87-9a34-9245be3ce7a2
Identifiant interne : 202634
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 4 place conventionnel Huguet
Ville : Guéret
Code postal : 23000
Subdivision pays (NUTS) : Creuse ( FRI22 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Important : Il est demandé au soumissionnaire de respecter la trame de ces sous-critères impérativement. Les rendus d'une taille au moins deux fois supérieure à la taille maximum conseillé ne seront pas analysés. Pour cela, un cadre de mémoire est fourni. Important : Une assurance de responsabilité décennale sera demandé à l'attributaire pressenti. Nb : les dates et délai d'exécution sont à titre indicatif
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Déconstruction d'un immeuble sis 4 place conventionnel Huguet à Guéret
Description : Les ouvrages devront faire l'objet d'un désamiantage, d'un retrait des matériaux plombés, d'un curage, d'une déconstruction sélective, d'une démolition mécanique, d'une reprise des avoisinants et d'un traitement de la plateforme
Identifiant interne : T-PA-1841482
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : 4 place conventionnel Huguet
Ville : Guéret
Code postal : 23000
Subdivision pays (NUTS) : Creuse ( FRI22 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/10/2026
Durée : 7 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Moyens techniques et humains
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Qualité
Description : Organisation générale de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Description : Méthodologie d'intervention par phase
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Description : Propreté et réduction des nuisances de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Qualité
Description : Optimisation des délais
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Coût
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1841482
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1841482
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 03/08/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 03/08/2026 à 14:00
Lieu : Mairie de Guéret
Informations complémentaires : En présence de l'adjoint aux finances et à la commande publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Clause environnementale : En application de l'article L. 3-1 du Code de la commande publique, la Ville de Guéret souhaite mener une démarche exemplaire concernant le volet économie circulaire ; en ce qui concerne le présent marché les attentes du maître d'ouvrage sont précisées dans le CCTP. Un minimum de 15 tonnes de ressources en filières de réemploi est demandé (toute offre inférieure sera irrégulière). La maîtrise d'oeuvre (DIMCAP via son sous-traitant MATIERE A) a déjà identifié des repreneurs pour les ressources. (Pénalité appliquée si non atteint) Le soumissionnaire précise au sein du mémoire-cadre la quantité sur laquelle il s'engage
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Limoges
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : COMMUNE DE GUERET
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 61CE30E3-0F9D-2B99-9555B953D3CC9FD7
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : COMMUNE DE GUERET
Numéro d’enregistrement : 56071
Adresse postale : Esplanade François Mitterrand
Ville : Gueret
Code postal : 23006
Subdivision pays (NUTS) : Creuse ( FRI22 )
Pays : France
Point de contact : FOURNIER Marie-Françoise
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0555514720
Adresse internet : http://www.ville-gueret.fr
Profil de l’acheteur : http://www.agysoft.marches-publics.info/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : COMMUNE DE GUERET
Numéro d’enregistrement : 61CE3149-FDC6-AE34-C6C4F4C4F9F468C4
Adresse postale : Esplanade François Mitterrand
Ville : Gueret
Code postal : 23006
Subdivision pays (NUTS) : Creuse ( FRI22 )
Pays : France
Point de contact : Cellule Achats
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0555514720
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : 61CE315D-D086-9602-461979B2B29600F6
Adresse postale : 1, cours Vergniaud
Ville : Limoges
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone : 0555339155
Télécopieur : 0555339160
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : 61CE3170-FC7F-E898-323DF67D5231616C
Adresse postale : 1, cours Vergniaud
Ville : Limoges
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone : 0555339155
Télécopieur : 0555339160
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0006
Nom officiel : Tribunal administratif de Limoges
Numéro d’enregistrement : 61CE318F-98AB-DD45-1F40B3E5CE74EED2
Adresse postale : 1, cours Vergniaud
Ville : Limoges
Code postal : 87000
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Vienne ( FRI23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone : 0555339155
Télécopieur : 0555339160
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 7db3e907-081d-464e-a4dc-65a005d99755 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 02/07/2026 à 17:10
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>