Commune de Rochefort-En-Yvelines 21780522500018 ROCHEFORT-EN-YVELINES 78730 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1848318 2026-enfouissement Mairie de Rochefort-en-Yvelines +33 130413106 Formulaire Dc1 Formulaire Dc2 : - Déclaration du candidat individuel (Dc2 mis à jour en date du 01/04/2019 ou équivalent) dûment complétée. - Le cas échéant (peut être demandée avant l'attribution) délégation de pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, datée et signée. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Inscription à un registre professionnel pertinent : Preuve de l'inscription à un registre professionnel Autres exigences économiques ou financières : Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 et suivants et L 2141-7 et suivants du Code de la Commande publique Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global (si cette information n'a pas été fournie dans le Dc2) et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Attestation de responsabilité décennale : Dans le cadre des marchés publics de travaux, une case est à cocher par le candidat pour qu'il déclare avoir souscrit un contrat d'assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux significatifs en lien avec l'objet du marché au cours des trois dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : - Fntp, Qualifelec (ou équivalents) représentatifs des travaux _objet du présent marché. - Justificatifs d'Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (Aipr) pour tous les personnels intervenants - Certification en géo-référencement des réseaux 2026-08-06T12:00:00 Valeur technique : - Mesures spécifiques (15 points), - Programme d'exécution (12 points), - Règles diverses (10 points), - Planning (8 points), - Moyens humains spécifiques affectés à la mission (5 points) : 50% Prix : 50% Marché public de travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Télécommunications Hameau de Bourgneuf pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78) 45315600 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Télécommunications Hameau de Bourgneuf pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78). La présente consultation est passée selon une procédure adaptée au sens des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation des travaux de trente (30) jours maximums. Le délai d'exécution maximum des travaux prévu au marché est de huit (8) mois. Le délai d'exécution des travaux commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les démarrer. A titre indicatif, les travaux sont prévus de débuter en SEPTEMBRE 2026 Rue du Moulin 78730 - Rochefort-en-Yvelines Le marché n'est pas alloti au sens des articles R2113-1 et R2113-2 du Code de la Commande publique. L'objet du marché ne permet pas d'identifier des prestations distinctes. La nature des travaux, leur coordination et l'enchainement des tâches rendraient difficile l'exécution des prestations en lots séparés et ne permettent pas l'allotissement de ce Marché. L'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Le présent marché n'est pas découpé en tranches. Une visite sur site est préconisée mais n'est pas obligatoire. En application de l'article R2123-5 du Code de la Commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 premiers candidats. Il réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours . La Collectivité se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95 ccira@paris-idf.gouv.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique 26-68629 3.2.5 Commune de Rochefort-En-Yvelines 2026-07-09 2026-08-06T12:00:00 2026-08-06 102 Eclairage public 338 Télécommunications 141 Génie civil 366 Voirie et réseaux divers 78 Marché public de travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Télécommunications Hameau de Bourgneuf pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78) Avis de marché - Avis n° 26-68629 du 09/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-68629
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Rochefort-En-Yvelines
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780522500018
Ville : ROCHEFORT-EN-YVELINES
Code postal : 78730
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1848318
Identifiant interne de la consultation : 2026-enfouissement
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Rochefort-en-Yvelines
Numéro de téléphone du contact : +33 130413106
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/08/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : - Mesures spécifiques (15 points), - Programme d'exécution (12 points), - Règles diverses (10 points), - Planning (8 points), - Moyens humains spécifiques affectés à la mission (5 points) : 50% Prix : 50%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Télécommunications Hameau de Bourgneuf pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45315600
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Télécommunications Hameau de Bourgneuf pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78). La présente consultation est passée selon une procédure adaptée au sens des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation des travaux de trente (30) jours maximums. Le délai d'exécution maximum des travaux prévu au marché est de huit (8) mois. Le délai d'exécution des travaux commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les démarrer. A titre indicatif, les travaux sont prévus de débuter en SEPTEMBRE 2026
Lieu principal d'exécution du marché : Rue du Moulin 78730 - Rochefort-en-Yvelines
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas alloti au sens des articles R2113-1 et R2113-2 du Code de la Commande publique. L'objet du marché ne permet pas d'identifier des prestations distinctes. La nature des travaux, leur coordination et l'enchainement des tâches rendraient difficile l'exécution des prestations en lots séparés et ne permettent pas l'allotissement de ce Marché. L'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Le présent marché n'est pas découpé en tranches. Une visite sur site est préconisée mais n'est pas obligatoire. En application de l'article R2123-5 du Code de la Commande publique, l'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 premiers candidats. Il réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours . La Collectivité se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95 ccira@paris-idf.gouv.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>