340582.02 RES-0001 selec-w TEN-0001 tenders 2 CON-0001 LOT-0000 TEN-0001 false 340582.02 not-known TPA-0001 LOT-0000 TEN-0001 CON-0001 2026-07-03+02:00 Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph Ii à Bruxelles 2026m0173000 TEN-0001 TPA-0001 ORG-0005 29 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA 928706F2-DDA6-E987-3F108078E053D95D +33480041260 publications-joue@aws-france.com https://www.grandest.fr/ ORG-0002 Région Grand Est 1 place Adrien Zeller Strasbourg 67067 FRF11 FRA 79941 Région Grand Est 0387616610 nepasrepondre@grandest.fr ORG-0003 Tribunal administratif de Strasbourg 51038 31, avenue de la Paix Strasbourg 67070 FRF11 FRA 92870738-B5B1-3381-F3513991096B6669 0388212323 0388364466 greffe.ta-strasbourg@juradm.fr ORG-0004 Tribunal administratif de Strasbourg 51038 31, avenue de la Paix Strasbourg 67070 FRF11 FRA 9287074E-AC96-F303-1E7FB9204A3EBFFB 0388212323 0388364466 greffe.ta-strasbourg@juradm.fr false UBO-0005 sme ORG-0005 ISOTRIM 27, avenue de Heppignies Heppignies 6220 BE32B BEL 1801080-1-0-1 UBO-0005 BEL 2.3 eforms-sdk-1.12 e2b171ec-13b7-4786-9d47-48cccdc05d15 0c9a28a3-e3fb-48e5-902d-840861c5f4fb 2026-07-08+02:00 15:10:53+02:00 01 32014L0024 can-standard FRA https://marchespublics.grandest.fr/accueil.htm la gen-pub ORG-0002 ted-esen ORG-0001 open false 2026M0173 Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français works Le marché a été signé le 02/07/2026. La date d'attribution du marché s'entend comme la date de notification du marché. Les pièces du marché sont consultables dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise attributaire) sur demande écrite adressée à Région Grand Est - direction de l'achat public - place Gabriel Hocquard - Cs 81004 - 57 036 Metz Cedex 1. Un candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent : i) un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants) ; ii) un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique 45317000 44115800 45331210 45421152 LOT-0000 no-eu-funds per-exa 30 quality Délai d'exécution (optimisation du délai prévisionnel global) per-exa 70 price Prix ORG-0004 ORG-0003 false false none none T-PA-1801080 Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français works 45317000 44115800 45331210 45421152 2026-06-01+02:00 5 Le descriptif des tranches optionnelles prévues au marché, ainsi que les modalités de leur affermissement, sont précisés dans le cahier des charges 2000-01-01Z 26-68196 26-32956 3.2.5 Région Grand Est ISOTRIM 2026-07-10 2026-10-05 345 Tous corps d'état 67 Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES Avis d’attribution de marché - Avis n° 26-68196 du 08/07/2026
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 67
Annonce n° 26-68196
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Région Grand Est
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES
Description : L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français
Identifiant de la procédure : 0c9a28a3-e3fb-48e5-902d-840861c5f4fb
Identifiant interne : 2026M0173
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Le marché a été signé le 02/07/2026. La date d'attribution du marché s'entend comme la date de notification du marché. Les pièces du marché sont consultables dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise attributaire) sur demande écrite adressée à Région Grand Est - direction de l'achat public - place Gabriel Hocquard - Cs 81004 - 57 036 Metz Cedex 1. Un candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent : i) un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants) ; ii) un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph II à BRUXELLES
Description : L'opération porte sur des travaux d'aménagement de locaux (602 m2 de surface utile) sis 168-170 rue Joseph II à Bruxelles et appartenant à la Région Grand Est, en vue d'y accueillir les agents et partenaires de la Maison de la Région de Bruxelles qui doivent quitter le bâtiment actuellement occupé. Les travaux concernent des aménagements intérieurs (bureaux, salles de réunions, sanitaires, local serveur, cuisine) sur 4 niveaux et la remise à niveau des installations électriques et ventilation. Les prestations attendues sont décomposées en corps d'état : travaux préparatoires et installation de chantier, démolitions, constructions métalliques, menuiserie extérieure, cloisons, plafonnage et crépis, menuiserie intérieure, chape, revêtement de sol et de mur, peinture, installation électrique, ventilation et installation sanitaire. Ce marché à lot unique est fractionné. Il comprend quatre tranches optionnelles (TO) : TO1 : Réfection complète Sanitaires R+1, TO2 : Réfection complète Sanitaires R+2, TO3 : Réfection complète Salle réunion R-1 et TO4 : Réfection complète Cuisine R-1. Trois Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) sont également prévues : PSE imposée 1 Centrale anti intrusion, PSE imposée 2 Châssis RDC côté rue et PSE imposée 3 Rampe amovible PMR. La présente consultation obéit aux dispositions du Code de la commande publique français
Identifiant interne : T-PA-1801080
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons
Options :
Description des options : Le descriptif des tranches optionnelles prévues au marché, ainsi que les modalités de leur affermissement, sont précisés dans le cahier des charges
5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/06/2026
Durée : 5 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution (optimisation du délai prévisionnel global)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 70
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 340,582.02 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : ISOTRIM
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 340,582.02 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2026m0173000
Titre : Travaux d'aménagement des locaux de la Région Grand Est sis Rue Joseph Ii à Bruxelles
Date de conclusion du marché : 03/07/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 928706F2-DDA6-E987-3F108078E053D95D
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Région Grand Est
Numéro d’enregistrement : 79941
Adresse postale : 1 place Adrien Zeller
Ville : Strasbourg
Code postal : 67067
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Point de contact : Région Grand Est
Adresse électronique : nepasrepondre@grandest.fr
Téléphone : 0387616610
Adresse internet : https://www.grandest.fr/
Profil de l’acheteur : https://marchespublics.grandest.fr/accueil.htm
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement : 92870738-B5B1-3381-F3513991096B6669
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement : 9287074E-AC96-F303-1E7FB9204A3EBFFB
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel : ISOTRIM
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1801080-1-0-1
Adresse postale : 27, avenue de Heppignies
Ville : Heppignies
Code postal : 6220
Subdivision pays (NUTS) : Arr. Charleroi ( BE32B )
Pays : Belgique
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : Belgique
Lauréat de ces lots : LOT-0000
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : e2b171ec-13b7-4786-9d47-48cccdc05d15 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 08/07/2026 à 15:10
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>