Conseil Départemental de la Guadeloupe 22971001700018 Basse-Terre 97100 https://www.marches-securises.fr 2026-19 Direction de la Commande Publique et de l'Achat Durable commandepublique@cg971.fr +33 590806210 sans objet - Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et spécifiques du domaine d’activité objet du marché du candidat réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (e-DUME ou DC2 ou sous forme libre). Liste des effectifs Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : moyens annuels dont disposait le candidat et l’importance du personnel d’encadrement au cours des trois dernières années. - Liste du matériel et de l’équipement technique dont dispose le candidat pour l'exécution des prestations objet du marché. - Liste de références pour des prestations de même nature que celles objet du marché exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 2026-10-15T13:00:00 PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON - 2 lots 45232430 PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON - 2 lots SAINT-CLAUDE ET BASSE-TERRE 18 Lot 1 : Réhabilitation de l'usine de production d'eau potable de Morne Hoûel 45232430 SAINT-CLAUDE Lot 2 : Réhabilitation de l'usine de production d'eau potable de Beauvallon 45232430 BASSE-TERRE CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : CRITERE N°1 : Valeur Technique de l'offre : 54 points CRITERE N°2 : Prix des prestations : 40 points CRITERE N°3 : Performance environnementale : 06 points VISITES : Les visites seront organisées en présence de la Maîtrise d'Œuvre et/ou Maîtrise d'Ouvrage elles pourront avoir lieu à la demande des candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt des offres - une attestation de visite sera délivrée aux candidats ayant effectué la visite. Cette dernière devra impérativement être jointe à l'offre du candidat DELAI D'EXECUTION : le délai d'exécution maximal du marché et de ses différentes phases est précisé à l'acte d'engagement et ne pourra dépasser : -soixante semaines (60) pour le lot n°1 : Réhabilitation de l'usine de Morne Houël -Trente cinq semaines (35) pour le lot n°2 : Réhabilitation de l'usine de Beauvallon --Le marché prend effet à compter de sa notification jusqu’à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES : Le Dépôt des offres se fera exclusivement par voie dématérialisée, avant la date et l'heure limite fixées sur la page de garde du Règlement de la Consultation à l’adresse : https://www.marches-securises.fr INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE 34 chemin des Bougainvilliers - Cité Guillard - 97100 BASSE TERRE Téléphone : 0590 38 49 00 – Télécopie : 0590 81 96 70 Courrier électronique : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr Adresse Internet (URL): http://guadeloupe.tribunal-administratif.f 26-69749 3.2.5 Conseil Départemental de la Guadeloupe 2026-07-10 2026-10-15T13:00:00 2026-10-08 326 Station de pompage 971 PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON. 2 lots Avis de marché - Avis n° 26-69749 du 10/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 971
Annonce n° 26-69749
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental de la Guadeloupe
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22971001700018
Ville : Basse-Terre
Code postal : 97100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2026-19
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la Commande Publique et de l'Achat Durable
Adresse mail du contact : commandepublique@cg971.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 590806210
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/10/2026 à 13:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON - 2 lots
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232430
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON - 2 lots
Lieu principal d'exécution du marché : SAINT-CLAUDE ET BASSE-TERRE
Durée du marché (en mois) : 18
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : CRITERE N°1 : Valeur Technique de l'offre : 54 points CRITERE N°2 : Prix des prestations : 40 points CRITERE N°3 : Performance environnementale : 06 points VISITES : Les visites seront organisées en présence de la Maîtrise d'Œuvre et/ou Maîtrise d'Ouvrage elles pourront avoir lieu à la demande des candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt des offres - une attestation de visite sera délivrée aux candidats ayant effectué la visite. Cette dernière devra impérativement être jointe à l'offre du candidat DELAI D'EXECUTION : le délai d'exécution maximal du marché et de ses différentes phases est précisé à l'acte d'engagement et ne pourra dépasser : -soixante semaines (60) pour le lot n°1 : Réhabilitation de l'usine de Morne Houël -Trente cinq semaines (35) pour le lot n°2 : Réhabilitation de l'usine de Beauvallon --Le marché prend effet à compter de sa notification jusqu’à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES : Le Dépôt des offres se fera exclusivement par voie dématérialisée, avant la date et l'heure limite fixées sur la page de garde du Règlement de la Consultation à l’adresse : https://www.marches-securises.fr INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE 34 chemin des Bougainvilliers - Cité Guillard - 97100 BASSE TERRE Téléphone : 0590 38 49 00 – Télécopie : 0590 81 96 70 Courrier électronique : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr Adresse Internet (URL): http://guadeloupe.tribunal-administratif.f
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>