Communauté de Communes les Portes de l'Ile-de-France 20007107400013 Freneuse 78840 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1849690 2026-MAISON MED L5 Profil acheteur Aws Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Effectif moyen annuel : Note présentant les moyens en personnel du candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels du candidat et notamment des responsables d'opérations de travaux de même nature que celle du marché public. Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 2026-08-07T12:00:00 Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (10 points); Organisation du chantier et moyens mis en oeuvre pour respecter les délais d'exécution du chantier (15 points); Planning détaillé et phasé de la commande des matériaux jusqu'à la livraison des Doe (5 points); Qualité des matériaux proposés à l'appui de fiches techniques (10 points) : 40% Coût des travaux : 60% Marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de BONNIERES-SUR-SEINE (78) - relance du lot n°5 : « MENUISERIE INTERIEURE -PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS » du fait de sa résiliation 45421000 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de BONNIERES-SUR-SEINE (78) pour la CCPIF, notamment la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, il est estimé à 8 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d'exécution estimé pour le présent lot est de 5 mois. Date de démarrage prévisionnel : octobre 2026 Rue du Moulin de Pierre 78270 - BONNIERES-SUR-SEINE 5 : Menuiserie Interieure -Platrerie-Plaf Sus. Menuiserie Interieure -Platrerie-Plafonds Suspendus 45421000 Rue du Moulin de Pierre à Bonnières-sur-Seine (78270) Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Visite de site libre conseillée : les entreprises peuvent se rendre librement sur le site. Elles feront état de cette visite dans leur mémoire technique. La consultation initiale était allotie au sens des articles R 2113-2 et R 2113-3 du code de la commande publique en 11 lots. La présente consultation ne concerne que la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. La présente consultation comprend les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 5.5.1 - Option n°1: contrôle d'accès par poignée à code 5.5.2 - Option n°2: contrôle d'accès par serrure électronique La présente consultation ne prévoit pas de variantes obligatoires. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 26-69752 3.2.5 Communauté de Communes les Portes de l'Ile-de-France 2026-07-10 2026-08-07T12:00:00 2026-08-07 222 Menuiserie 269 Plâtrerie 78 Marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de Bonnieres-Sur-Seine (78) - relance du lot n°5 : « Menuiserie Interieure -Platrerie-Plafonds Suspendus » du fait Avis de marché - Avis n° 26-69752 du 10/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-69752
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes les Portes de l'Ile-de-France
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20007107400013
Ville : Freneuse
Code postal : 78840
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1849690
Identifiant interne de la consultation : 2026-MAISON MED L5
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Profil acheteur Aws
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/08/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (10 points); Organisation du chantier et moyens mis en oeuvre pour respecter les délais d'exécution du chantier (15 points); Planning détaillé et phasé de la commande des matériaux jusqu'à la livraison des Doe (5 points); Qualité des matériaux proposés à l'appui de fiches techniques (10 points) : 40% Coût des travaux : 60%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de BONNIERES-SUR-SEINE (78) - relance du lot n°5 : « MENUISERIE INTERIEURE -PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS » du fait de sa résiliation
Code CPV principal - Descripteur principal : 45421000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de BONNIERES-SUR-SEINE (78) pour la CCPIF, notamment la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, il est estimé à 8 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d'exécution estimé pour le présent lot est de 5 mois. Date de démarrage prévisionnel : octobre 2026
Lieu principal d'exécution du marché : Rue du Moulin de Pierre 78270 - BONNIERES-SUR-SEINE
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Visite de site libre conseillée : les entreprises peuvent se rendre librement sur le site. Elles feront état de cette visite dans leur mémoire technique. La consultation initiale était allotie au sens des articles R 2113-2 et R 2113-3 du code de la commande publique en 11 lots. La présente consultation ne concerne que la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. La présente consultation comprend les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 5.5.1 - Option n°1: contrôle d'accès par poignée à code 5.5.2 - Option n°2: contrôle d'accès par serrure électronique La présente consultation ne prévoit pas de variantes obligatoires. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>