Vallée Sud - Grand Paris (92) 20005796600018 Fontenay-aux-Roses 92260 https://www.marches-securises.fr 26TRX26 affiba attioua affiba.attioua@valleesud.fr +33 0186631189 formulaire Dc1 ou équivalent : lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitantsformulaire Dc2 ou équivalent : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupementredressement judiciaire : le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;formulaire Dc4 ou équivalent : déclaration de sous-traitance, le cas échéant déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de l'accord-cadre, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique. Attestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;références de service ou fournitures similaires :présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. • Certifications de qualifications : Certifications demandées : FNTP 221 : Forages et sondages FNTP 2651 : Traitement des sols par injection FNTP 2652 : Comblement QUALIBAT n°1263 : Consolidation des sols En l'absence des qualifications demandées, l'acheteur accepte tout moyen de preuve et certificats équivalents d'organismes agréés. 2026-09-23T15:00:00 Marché de travaux d’injections pour le confortement des carrières souterraines 45262340 Travaux d'injections pour le confortement des carrières souterraines du Stade Nautique de Chatillon Malakoff Vallée Sud Grand Paris Le Pouvoir adjudicateur a fixé la date de visite au 04 Septembre 2026 à 10H00. Lieu de rendez-vous : Rue Jules Védrines – 92320 Châtillon La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les travaux donnent lieu à un marché unique. Le délai d’exécution initial des travaux est fixé à 37 semaines (phase de préparation comprise). Les raisons du non-allotissement de la consultation sont les suivantes : Le présent marché ne fait pas l'objet de lot car en application de l'article L 2113-11 2° du CCP, la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. En effet, afin de réaliser un suivi complet et cohérent de la prestation un seul est même titulaire est requis. Ainsi la coordination entre plusieurs titulaires rend, eu égard à la l’objet du marché et à la nature des tâches à accomplir techniquement plus difficile l’exécution du marché en raison d’analyses et de propositions divergentes ayant pour effet de retarder considérablement le rendu des prestations et de compliquer la mission d’assistance qu’a pour objet le présent marché. Subséquemment, la prestation sera financièrement plus couteuse en cas d’allotissement puisqu’il sera impossible pour les opérateurs économiques de proposer une optimisation financière de leur offre. Des prestations similaire pourront être commandées en application de l'article R 2122-7 du Code de la commande publique. Les plis devront obligatoirement être déposés sur le plateforme marchés sécurisés : www.marches-securises.fr Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Critère 1 : Prix sur 50 points Critère 2 : Valeur technique: 40 points Critère 3 : Planning : 10 points Le détail des critères d'attribution des offres est précisé dans le règlement de la consultation. 26-70906 3.2.5 Vallée Sud - Grand Paris (92) 2026-07-16 2026-09-23T15:00:00 2026-08-15 129 Fondations spéciales 92 Marché de travaux d’injections pour le confortement des carrières souterraines du Stade Nautique de Chatillon Malakoff. Avis de marché - Avis n° 26-70906 du 16/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 92
Annonce n° 26-70906
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Vallée Sud - Grand Paris (92)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20005796600018
Ville : Fontenay-aux-Roses
Code postal : 92260
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 92
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 26TRX26
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : affiba attioua
Adresse mail du contact : affiba.attioua@valleesud.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 0186631189
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 23/09/2026 à 15:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux d’injections pour le confortement des carrières souterraines
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262340
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux d'injections pour le confortement des carrières souterraines du Stade Nautique de Chatillon Malakoff
Lieu principal d'exécution du marché : Vallée Sud Grand Paris
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Le Pouvoir adjudicateur a fixé la date de visite au 04 Septembre 2026 à 10H00. Lieu de rendez-vous : Rue Jules Védrines – 92320 Châtillon
Autres informations complémentaires : La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les travaux donnent lieu à un marché unique. Le délai d’exécution initial des travaux est fixé à 37 semaines (phase de préparation comprise). Les raisons du non-allotissement de la consultation sont les suivantes : Le présent marché ne fait pas l'objet de lot car en application de l'article L 2113-11 2° du CCP, la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. En effet, afin de réaliser un suivi complet et cohérent de la prestation un seul est même titulaire est requis. Ainsi la coordination entre plusieurs titulaires rend, eu égard à la l’objet du marché et à la nature des tâches à accomplir techniquement plus difficile l’exécution du marché en raison d’analyses et de propositions divergentes ayant pour effet de retarder considérablement le rendu des prestations et de compliquer la mission d’assistance qu’a pour objet le présent marché. Subséquemment, la prestation sera financièrement plus couteuse en cas d’allotissement puisqu’il sera impossible pour les opérateurs économiques de proposer une optimisation financière de leur offre. Des prestations similaire pourront être commandées en application de l'article R 2122-7 du Code de la commande publique. Les plis devront obligatoirement être déposés sur le plateforme marchés sécurisés : www.marches-securises.fr Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Critère 1 : Prix sur 50 points Critère 2 : Valeur technique: 40 points Critère 3 : Planning : 10 points Le détail des critères d'attribution des offres est précisé dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>