Nom complet de l'acheteur : SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 79029815200022

Ville : SAINT DENIS

Code postal : 93210

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 93

Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/943063?orgAcronyme=d5g

Identifiant interne de la consultation : 7034-MDS-Villetaneuse

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Mohamed HAMZAOUI

Adresse mail du contact : mhamzaoui@semplaine.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 149178383

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 25/09/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation

Intitulé du marché : 7034-Mandat de travaux de construction d'une maison de santé à Villetaneuse

Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux relatifs à la construction d'une maison de santé à Villetaneuse

Lieu principal d'exécution du marché : (93) Seine-Saint-Denis

Durée du marché (en mois) : 16

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : _ Pouvoir adjudicateur : Mandant, Maitre de l’ouvrage : Commune de Villetaneuse 1 Place de l’Hôtel de Ville – 93430 Villetaneuse Mandataire, agissant au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage,: SPL Plaine Commune Développement _Le délai global d'exécution des travaux est de 16 mois. _Visite facultative : Les candidats qui souhaitent apprécier les contraintes techniques et environnementales du site peuvent réaliser une visite des lieux au 130 avenue Jean Baptiste Clément à Villetaneuse. Le site est en accès libre (sans accompagnement). L’acheteur ne prévoit pas de remettre un certificat de visite. _ Clause d'insertion : La SPL Plaine Commune Développement est engagée dans une politique d’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, le nombre minimum d’heures suivantes : 2490 heures répartis par lots. - Critères d'attribution: Pour les lots 1 à 7 Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : Prix : 40 % apprécié sur la valeur du montant total de la DPGF renseigné dans l'acte d'engagement Valeur technique : 60 % apprécié sur la base des éléments suivants : * Méthodologie d’exécution des travaux (50 points) : ° Phase préparatoire et administrative (16 points) ° En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site, moyens matériels et techniques y compris fiches produits mise à disposition dans le cadre de l’opération (34 points) - Organisation de l’équipe affectée à l’opération (10 points) - Délai (25 points) : ° Planning chantier (20 points) ° Moyens supplémentaires pour garantir le respect des délais ( 5 points) - Mesures environnementales, sociales, hygiène et sécurité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché (15 points) : ° Moyens mise en œuvre dans le cadre du chantier pour le respect des mesures ERC ( éviter, réduire, compenser) (4 points) ° Mesures mise en œuvre pour l’emploi des personnes éligibles à la clause d’insertion et respect du nombre d’heures associés (3 points) ° Moyens mis en œuvre pour le respect des obligations relatives à l’intégration des matériaux issus du réemploi (3 points) ° Moyens mis en œuvre pour le respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le chantier (5 points) Pour le lot 8 : Prix : 40 % apprécié sur la valeur du montant total de la DPGF renseigné dans l'acte d'engagement Valeur technique : 60 % apprécié sur la base des éléments suivants : * Méthodologie d’exécution des travaux (50 points) : ° Phase préparatoire et administrative (16 points) ° En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site, moyens matériels et techniques y compris fiches produits mise à disposition dans le cadre de l’opération (34 points) - Organisation de l’équipe affectée à l’opération (10 points) - Délai (25 points) : ° Planning chantier (20 points) ° Moyens supplémentaires pour garantir le respect des délais ( 5 points) - Mesures environnementales, sociales, hygiène et sécurité mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché (15 points) : ° Moyens mise en œuvre dans le cadre du chantier pour le respect des mesures ERC ( éviter, réduire, compenser) (5 points) ° Moyens mis en œuvre pour le respect des obligations relatives à l’intégration des matériaux issus du réemploi (4 points) ° Moyens mis en œuvre pour le respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le chantier (6 points) _Négociations : Le pouvoir adjudicateur prévoit d’engager des négociations avec les candidats consultés ayant remis une offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. _L’instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est : Tribunal administratif de Montreuil 7 Rue Catherine Puig 93100 Montreuil Téléphone : 01 49 20 20 00