Dammartin-en-Serve 21780192700013 DAMMARTIN EN SERVE 78111 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1856551 2026-salledesfêtes Mairie de Dammartin-en-Serve +33 130425136 Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 21/11/2023 joint au dossier de consultation) Autres exigences économiques ou financières : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 2026-09-16T12:00:00 Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (60 points) : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'intervention au regard des spécificités du projet et des contraintes du site (intervention en site occupé) et détaillant l'organisation du chantier, Pic (pour le lot 2), l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier, la gestion des nuisances (20 points) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux (20 points) - Sous-critère n°3 : Cohérence du planning phasé et détaillé d'exécution, détaillant les effectifs affectés par tâche et propositions d'optimisation (10 points) - Sous-critère n°4 : Qualité des mesures spécifiques envisagées pour limiter l'impact environnemental du chantier (10 points) : 60 Prix : 40 Marché public de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes pour la commune de Dammartin-en-Serve (78) 45454000 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes pour la commune de Dammartin-en-Serve (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à sept (7) mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. La visite est obligatoire Yvelines 1 : Menuiseries Exterieures 45421000 SALLE DES FETES Rue Yolande Morice - 78111 Dammartin-en-Serve 2 : Charpente Couverture 45261000 SALLE DES FETES Rue Yolande Morice - 78111 Dammartin-en-Serve 3 : Second Oeuvre 45400000 SALLE DES FETES Rue Yolande Morice - 78111 Dammartin-en-Serve 4 : Ravalement 45443000 SALLE DES FETES Rue Yolande Morice - 78111 Dammartin-en-Serve 5 : Cfo-Cfa-Cvc 45331000 SALLE DES FETES Rue Yolande Morice - 78111 Dammartin-en-Serve Visite obligatoire du 1er au 7 septembre 2026 A cet effet, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de la mairie aux coordonnées suivantes : contact@dammartin-en-serve.fr Le présent marché est alloti, il est décomposé en 5 lots : - Lot N°01 - MENUISERIES EXTERIEURES - Lot N°02 - CHARPENTE COUVERTURE - Lot N°03 - SECOND OEUVRE - Lot N°04 - RAVALEMENT - Lot N°05 - CFO-CFA-CVC Le marché n'est pas décomposé en tranches. L'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comprend pas de variante obligatoire. Le marché comporte la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Uniquement pour le lot 5 : - PSE 1 : Remplacement du système double flux existant ; - PSE 2 : Remplacement des réseaux de soufflage et de reprise existants ; - PSE 3 : Mise en place de réseaux de soufflage et extraction dans la petite salle ; - PSE 4 : Remplacement des moteurs thermiques ; - PSE 5 : Remplacement du TGBT. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 26-76313 3.2.5 Dammartin-en-Serve 2026-07-30 2026-09-16T12:00:00 2026-09-16 222 Menuiserie 57 Charpente 33 Bâtiment 60 Chauffage (matériel) 360 Ventilation 78 Marché public de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes pour la commune de Dammartin-en-Serve (78) Avis de marché - Avis n° 26-76313 du 30/07/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-76313
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Dammartin-en-Serve
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780192700013
Ville : DAMMARTIN EN SERVE
Code postal : 78111
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1856551
Identifiant interne de la consultation : 2026-salledesfêtes
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Dammartin-en-Serve
Numéro de téléphone du contact : +33 130425136
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 16/09/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (60 points) : - Sous-critère n°1 : Pertinence de la méthodologie d'intervention au regard des spécificités du projet et des contraintes du site (intervention en site occupé) et détaillant l'organisation du chantier, Pic (pour le lot 2), l'interface avec les autres lots, la sécurité du chantier, la gestion des nuisances (20 points) - Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains et matériels affectés aux travaux (20 points) - Sous-critère n°3 : Cohérence du planning phasé et détaillé d'exécution, détaillant les effectifs affectés par tâche et propositions d'optimisation (10 points) - Sous-critère n°4 : Qualité des mesures spécifiques envisagées pour limiter l'impact environnemental du chantier (10 points) : 60 Prix : 40
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes pour la commune de Dammartin-en-Serve (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes pour la commune de Dammartin-en-Serve (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à sept (7) mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. La visite est obligatoire
Lieu principal d'exécution du marché : Yvelines
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visite obligatoire du 1er au 7 septembre 2026 A cet effet, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de la mairie aux coordonnées suivantes : contact@dammartin-en-serve.fr
Autres informations complémentaires : Le présent marché est alloti, il est décomposé en 5 lots : - Lot N°01 - MENUISERIES EXTERIEURES - Lot N°02 - CHARPENTE COUVERTURE - Lot N°03 - SECOND OEUVRE - Lot N°04 - RAVALEMENT - Lot N°05 - CFO-CFA-CVC Le marché n'est pas décomposé en tranches. L'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comprend pas de variante obligatoire. Le marché comporte la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Uniquement pour le lot 5 : - PSE 1 : Remplacement du système double flux existant ; - PSE 2 : Remplacement des réseaux de soufflage et de reprise existants ; - PSE 3 : Mise en place de réseaux de soufflage et extraction dans la petite salle ; - PSE 4 : Remplacement des moteurs thermiques ; - PSE 5 : Remplacement du TGBT. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/07/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>