Chambre de Commerce et d'Industrie Caen Normandie 18140001100100 SAINT CONTEST 14911 https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise/consultation/3049239?orgAcronyme=l2m 2026_TX_CCI_0012 Cellule Marches Publics marchespublics@caen.cci.fr - Certificats de qualification professionnelle, la preuve de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle candidate pouvant être apportée par tout moyen tels les certificats d'identité professionnelle justifiant de l'inscription sur un registre professionnel - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat 2026-09-21T12:00:00 true true Fourniture et remplacement de quatre vérins hydrauliques sur la Tour Piétons – Terminal Ferries Ouistreham 45113000 Fourniture et remplacement de quatre vérins hydrauliques sur la Tour Piétons – Terminal Ferries Ouistreham Tour Piétons - Terminal Ferries Ouistreham 14150 OUISTREHAM 100000 400000 true true L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. L’attestation de visite sera délivrée aux candidats qui auront effectué la visite. Les offres formulées sans que la visite de l’ensemble du site n’ait été effectuée par le candidat seront rejetées Le délai d'exécution est de 7 jours. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est prévu une période de préparation de 16 semaines, non comprises dans le délai d’exécution. Les travaux devront être réalisés en fonction des contraintes d'exploitation. Les travaux devront être réalisés avant fin avril 2027. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : - Le règlement de la consultation (RC) - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes - La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) - Les horaires d’escales 2026 - Les plans - Procédure d'accès en ZAR Pièces de l'offre : L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (signature) La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (formats xls et pdf) (signature) Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. Le mémoire technique devra être détaillé, en reprenant les différentes tâches, les moyens humains et matériels affectés, l'organisation du chantier (signature) Le planning d'intervention (contractuel) (signature) Attestation de visite du représentant du pouvoir adjudicateur Les fiches techniques Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. 26-77247 3.2.5 CCI Caen Normandie 2026-08-03 2026-09-21T12:00:00 2026-09-21 165 Installation portuaire 14 Fourniture et remplacement de quatre vérins hydrauliques sur la Tour Piétons – Terminal Ferries de Ouistreham Avis de marché - Avis n° 26-77247 du 03/08/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 14
Annonce n° 26-77247
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Chambre de Commerce et d'Industrie Caen Normandie
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 18140001100100
Ville : SAINT CONTEST
Code postal : 14911
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 14
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise/consultation/3049239?orgAcronyme=l2m
Identifiant interne de la consultation : 2026_TX_CCI_0012
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Cellule Marches Publics
Adresse mail du contact : marchespublics@caen.cci.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 21/09/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Fourniture et remplacement de quatre vérins hydrauliques sur la Tour Piétons – Terminal Ferries Ouistreham
Code CPV principal - Descripteur principal : 45113000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Fourniture et remplacement de quatre vérins hydrauliques sur la Tour Piétons – Terminal Ferries Ouistreham
Lieu principal d'exécution du marché : Tour Piétons - Terminal Ferries Ouistreham 14150 OUISTREHAM
Valeur estimée (H.T.) : entre 100000 euros et 400000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. L’attestation de visite sera délivrée aux candidats qui auront effectué la visite. Les offres formulées sans que la visite de l’ensemble du site n’ait été effectuée par le candidat seront rejetées
Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution est de 7 jours. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est prévu une période de préparation de 16 semaines, non comprises dans le délai d’exécution. Les travaux devront être réalisés en fonction des contraintes d'exploitation. Les travaux devront être réalisés avant fin avril 2027. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : - Le règlement de la consultation (RC) - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes - La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) - Les horaires d’escales 2026 - Les plans - Procédure d'accès en ZAR Pièces de l'offre : L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (signature) La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (formats xls et pdf) (signature) Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. Le mémoire technique devra être détaillé, en reprenant les différentes tâches, les moyens humains et matériels affectés, l'organisation du chantier (signature) Le planning d'intervention (contractuel) (signature) Attestation de visite du représentant du pouvoir adjudicateur Les fiches techniques Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>