Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF 34124612200020 Marseille cedex 20 13347 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_qUf8HMsGOQ 2026.MA.6.015 Département Achats matthieu.pons@cprpf.fr Cf. Le règlement de la consultation. La déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles) ; Cf. Le règlement de la consultation. 2026-09-07T12:00:00 TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF 45000000 Travaux relatif à l'aménagement du toit - terrasse et à la rénovation du local attenant situe au 6ème étage de l'immeuble du siège de la CPRPF basé à Marseille (Saint-Charles). Bouches-du-Rhône 4 257000 Démolitions / gros-oeuvre / étanchéité 45223220 42197 Bouches-du-Rhône Serrurerie / passerelle métallique 45421000 46112 Bouches-du-Rhône Menuiseries aluminium / occultations / pergola bioclimatique 45421000 40100 Bouches-du-Rhône Doublage / cloisons / faux- plafonds / peinture 45421141 15010 Bouches-du-Rhône Menuiseries intérieures/ Agencement 45421000 29522 Bouches-du-Rhône Plantation / végétalisation 45112710 8000 Bouches-du-Rhône Chauffage- ventilation - rafraichissement /plomberie sanitaire 45331000 19522 Bouches-du-Rhône Electricité CFo-CFa 45311000 55592 Bouches-du-Rhône Une visite est obligatoire. Les candidats participeront à l'une des visites organisées aux dates et heures convenues avec la CPRPF. Les visites auront lieu au minimum 7 jours avant la date limite de remise des offres. Les autres modalités sont indiquées à l'article 4.4 du RC. Le marché prend effet à compter de sa date de notification (prévisionnelle début octobre, semaine 41). Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché. Ce délai est décomposé comme suit : • Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ; • Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027. Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot. Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné. L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027. Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points. Autre mail de contact du Département Achats: laetitia.chevillard@cprpf.fr 26-77394 3.2.5 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF 2026-08-03 2026-09-07T12:00:00 2026-09-07 87 Démolition 117 Etanchéité 222 Menuiserie 63 Cloison, faux plafond 264 Peinture (travaux) 105 Electricité (travaux) 270 Plomberie (travaux) 61 Chauffage (travaux) 144 Gros oeuvre 116 Espaces verts 360 Ventilation 332 Sécurité incendie 217 Matériel de secours et d'incendie 33 Bâtiment 354 Terrasse 13 TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF Avis de marché - Avis n° 26-77394 du 03/08/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 26-77394
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 34124612200020
Ville : Marseille cedex 20
Code postal : 13347
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_qUf8HMsGOQ
Identifiant interne de la consultation : 2026.MA.6.015
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Département Achats
Adresse mail du contact : matthieu.pons@cprpf.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/09/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux relatif à l'aménagement du toit - terrasse et à la rénovation du local attenant situe au 6ème étage de l'immeuble du siège de la CPRPF basé à Marseille (Saint-Charles).
Lieu principal d'exécution du marché : Bouches-du-Rhône
Durée du marché (en mois) : 4
Valeur estimée (H.T.) : 257000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite est obligatoire. Les candidats participeront à l'une des visites organisées aux dates et heures convenues avec la CPRPF. Les visites auront lieu au minimum 7 jours avant la date limite de remise des offres. Les autres modalités sont indiquées à l'article 4.4 du RC.
Autres informations complémentaires : Le marché prend effet à compter de sa date de notification (prévisionnelle début octobre, semaine 41). Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché. Ce délai est décomposé comme suit : • Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ; • Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027. Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot. Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné. L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027. Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points. Autre mail de contact du Département Achats: laetitia.chevillard@cprpf.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>