Tournier Isabelle Gestionnaire de la commande publique SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 6 rue de la Ville Jégu 35260 Cancale +33 223151085 marches.publics@stmalo-agglomeration.fr https://www.stmalo-agglomeration.fr https://marches.megalisbretagne.org/ 6 Marché de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’un bâtiment en Maison France Services ancienne Poste de Miniac-Morvan 35260 Cancale La présente consultation porte sur les missions de Maitrise d’Œuvre (MOE) et missions complémentaires relatives à la construction / réhabilitation de la partie annexe « garage » de l’ancienne Poste de Miniac-Morvan en vue d’y installer la maison France Services, soit 2 dépendances occupant la partie ouest de la parcelle. L’ensemble est actuellement propriété de la commune de Miniac-Morvan. La commune a consenti une convention d’occupation de 2 ans au profit d’une association (Artefakt) pour aménager un espace muséal sur le thème du cinéma (environ 70 m²) dans la maison principale et l’avancée. Une division sera à prévoir pour que Saint-Malo Agglomération soit propriétaire des murs de la maison France services. Les missions du maître d’œuvre comprennent une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit: Tranche ferme – Missions de maitrise d’œuvre  Phase Diagnostic (DIAG)  Phase Etudes - Esquisse (ESQ) - Avant-Projet (AVP) A l’issue de cette phase, le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux sur la base de l'exécution des études d'avant-projet. - Projet (PRO) sur la base du scénario retenu à l’issue de la phase AVP - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)  Phase Chantier : - VISA des études d’exécution - Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET) - Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) Tranches optionnelles – Missions complémentaires • Les missions complémentaires pour l’assistance à la réalisation des consultations et au suivi des études suivantes :  Mission Simulation Thermo-Dynamique (STD)  Mission Sécurité Incendie (SSI) La durée du marché est de 14 mois. Néant Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. Capacité économique et financière: 1. La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou DC1) 2. La déclaration du candidat (ou DC2). Le candidat peut y substituer le DUME. 3. Les bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 4. Les attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels encourus par le prestataire dans l'exercice de ses fonctions 5. L'attestation de régularité fiscale Niveau(x) minimal(aux): 3. L’entreprise devra présenter une comptabilité solide et stable depuis 3 ans, à savoir : - conformément à l'article R2142-7, le chiffre d’affaires minimal exigé doit être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. En outre, en complément, l'entreprise devra présenter : - des capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social - un ratio d'endettement inférieur à 1 - un fonds de roulement positif - un besoin en fonds de roulement négatif ou inférieur à 1% du chiffre d'affaires - une trésorerie nette positive En cas de non-respect de l’un des critères ci-dessus Saint-Malo pourra demander au candidat de se justifier. Après cette vérification Saint-Malo Agglomération aura la possibilité de rejeter sa candidature. Capacité technique: 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 2. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements l’ayant placé en période d’observation ou ayant prolongée celle-ci 3. L’attention des candidats est attirée sur le fait que le signataire doit être habilité à engager la société. Pour ce faire, le signataire indiquera ses noms et qualité, et pour les sociétés s’il n’est pas un dirigeant de droit, justifiera de sa capacité (pouvoir habilitant une personne nommément désignée à représenter et engager la société). 4. Les certificats de qualifications professionnelles : la preuve de qualification de l'entreprise peut-être apportée par tous moyens, notamment par la production d'une copie de certificats d'identité professionnels (inscription à l'ordre des architectes ou des références significatives 5. Une liste de 3 références représentatives dans le domaine du présent marché au cours des trois dernières années (indiquer le montant, la date et le destinataire public ou privé) 2026-09-25T15:00:00 120 2026_05 Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. Remarques sur les critères d'attribution : Les critères d'attribution sont indiqués dans les documents de la consultation Tournier Isabelle Gestionnaire de la commande publique SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 6 rue de la Ville Jégu 35260 Cancale +33 223151085 marches.publics@stmalo-agglomeration.fr https://www.stmalo-agglomeration.fr Tournier Isabelle Gestionnaire de la commande publique SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 6 rue de la Ville Jégu 35260 Cancale +33 223151085 marches.publics@stmalo-agglomeration.fr https://www.stmalo-agglomeration.fr Tournier Isabelle Gestionnaire de la commande publique SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 6 rue de la Ville Jégu 35260 Cancale +33 223151085 marches.publics@stmalo-agglomeration.fr https://marches.megalisbretagne.bzh/ Tournier Isabelle Gestionnaire de la commande publique SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 6 rue de la Ville Jégu 35260 Cancale +33 223151085 marches.publics@stmalo-agglomeration.fr https://www.stmalo-agglomeration.fr 26-78290 3.2.5 SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 2026-08-05 2026-09-25T15:00:00 2026-10-04 197 Maîtrise d'oeuvre 35 Marché de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’un bâtiment en Maison France Services Avis de marché - Avis n° 26-78290 du 05/08/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 35
Annonce n° 26-78290
Services
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
Correspondant : Tournier Isabelle, Gestionnaire de la commande publique
Adresse : 6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale
Coordonnées :
Téléphone : +33 223151085
Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
Adresse internet : https://www.stmalo-agglomeration.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org/
Section 2 - Description du marché
Objet du marché : Marché de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’un bâtiment en Maison France Services
Lieu d'exécution : ancienne Poste de Miniac-Morvan, 35260 Cancale
Section 3 - Caractéristiques du marché
Caractéristiques principales : La présente consultation porte sur les missions de Maitrise d’Œuvre (MOE) et missions complémentaires relatives à la construction / réhabilitation de la partie annexe « garage » de l’ancienne Poste de Miniac-Morvan en vue d’y installer la maison France Services, soit 2 dépendances occupant la partie ouest de la parcelle. L’ensemble est actuellement propriété de la commune de Miniac-Morvan. La commune a consenti une convention d’occupation de 2 ans au profit d’une association (Artefakt) pour aménager un espace muséal sur le thème du cinéma (environ 70 m²) dans la maison principale et l’avancée. Une division sera à prévoir pour que Saint-Malo Agglomération soit propriétaire des murs de la maison France services. Les missions du maître d’œuvre comprennent une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit: Tranche ferme – Missions de maitrise d’œuvre  Phase Diagnostic (DIAG)  Phase Etudes - Esquisse (ESQ) - Avant-Projet (AVP) A l’issue de cette phase, le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux sur la base de l'exécution des études d'avant-projet. - Projet (PRO) sur la base du scénario retenu à l’issue de la phase AVP - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)  Phase Chantier : - VISA des études d’exécution - Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET) - Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) Tranches optionnelles – Missions complémentaires • Les missions complémentaires pour l’assistance à la réalisation des consultations et au suivi des études suivantes :  Mission Simulation Thermo-Dynamique (STD)  Mission Sécurité Incendie (SSI)
Refus des variantes.
Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution
La durée du marché est de 14 mois.
Section 5 - Conditions relative au marché
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Section 6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Section 7 - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Section 8 - Mode de passation du marché
Type de procédure : procédure adaptée
Section 10 - Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 25/09/2026 à 15:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Section 11 - Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2026_05
Renseignements complémentaires : Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. Remarques sur les critères d'attribution : Les critères d'attribution sont indiqués dans les documents de la consultation
Section 12 - Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
Contact : Tournier Isabelle, Gestionnaire de la commande publique
Adresse :6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale
Coordonnées : 
Téléphone : +33 223151085
Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
Contact : Tournier Isabelle, Gestionnaire de la commande publique
Adresse :6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale
Coordonnées : 
Téléphone : +33 223151085
Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
Contact : Tournier Isabelle, Gestionnaire de la commande publique
Adresse :6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale
Coordonnées : 
Téléphone : +33 223151085
Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
Contact : Tournier Isabelle, Gestionnaire de la commande publique
Adresse :6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale
Coordonnées : 
Téléphone : +33 223151085
Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
Section 14 - Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

  • Nom de l'organisme acheteur : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
  • A l'attention de : Isabelle Tournier Gestionnaire de la commande publique
  • Adresse : 6 rue de la Ville Jégu, 35260, Cancale 
  • Téléphone : +33 223151085
  • Courriel : marches.publics@stmalo-agglomeration.fr
  • Adresse internet : https://www.stmalo-agglomeration.fr
  • Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org/
  • Accès électronique à l'information : https://marches.megalisbretagne.bzh/
  • Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : https://www.stmalo-agglomeration.fr
  • Objet du marché : Marché de maitrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’un bâtiment en Maison France Services
  • Caractéristiques principales : La présente consultation porte sur les missions de Maitrise d’Œuvre (MOE) et missions complémentaires relatives à la construction / réhabilitation de la partie annexe « garage » de l’ancienne Poste de Miniac-Morvan en vue d’y installer la maison France Services, soit 2 dépendances occupant la partie ouest de la parcelle. L’ensemble est actuellement propriété de la commune de Miniac-Morvan. La commune a consenti une convention d’occupation de 2 ans au profit d’une association (Artefakt) pour aménager un espace muséal sur le thème du cinéma (environ 70 m²) dans la maison principale et l’avancée. Une division sera à prévoir pour que Saint-Malo Agglomération soit propriétaire des murs de la maison France services. Les missions du maître d’œuvre comprennent une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit: Tranche ferme – Missions de maitrise d’œuvre  Phase Diagnostic (DIAG)  Phase Etudes - Esquisse (ESQ) - Avant-Projet (AVP) A l’issue de cette phase, le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux sur la base de l'exécution des études d'avant-projet. - Projet (PRO) sur la base du scénario retenu à l’issue de la phase AVP - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)  Phase Chantier : - VISA des études d’exécution - Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET) - Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) Tranches optionnelles – Missions complémentaires • Les missions complémentaires pour l’assistance à la réalisation des consultations et au suivi des études suivantes :  Mission Simulation Thermo-Dynamique (STD)  Mission Sécurité Incendie (SSI)

Informations pratiques

  • Date limite de réception des offres : 25/09/2026 à 15:00
  • Délai minimum de validité des offres : 120 jours
  • Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
]]>