Mairie de Tacoignières 21780605800012 Tacoignières 78910 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1858209 2026-église Mairie de Tacoignières +33 134872224 Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation) Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 21/11/2023 joint au dossier de consultation) Autres exigences économiques ou financières : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2) Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Qualification Qualibat -équivalences acceptées : Lot 01 Maçonnerie Pierre de taille : 2194 - Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques. Lot 02 Charpente : 2393 - Restauration de charpente des monuments historiques Réalisation de travaux de consolidation, restauration ou reconstitution de charpentes sur bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques. Lot 03 Couverture : 3194 - Couverture des monuments historiques, Conservation et restauration des couvertures de bâtiments classés ou inscrits Mh, avec maîtrise des techniques anciennes (ardoise, plomb, zinc, etc.) 2026-10-01T17:30:00 Valeur technique et environnementale (65 %) : - Compréhension du projet, des enjeux patrimoniaux, du diagnostic, des contraintes du site et des objectifs de conservation (20 %) ; - Méthodologie d'intervention, phasage, protection des ouvrages conservés, gestion des interfaces et dispositions de sécurité (20%) ; - Moyens humains affectés à l'opération, qualifications du personnel d'encadrement et d'exécution, organisation du chantier et références récentes sur des opérations de restauration de monuments historiques ou de bâti ancien similaires à l'objet du présent marché (15%) ; - Performance environnementale de l'offre, appréciée notamment au regard des mesures proposées pour la conservation de la matière ancienne, le réemploi des matériaux déposés, la limitation des déchets et leur valorisation (10%) : 65 Prix des prestations (35 %) : 35 Marché public de travaux de restauration des toitures et assainissement des maçonneries de l'église Notre-Dame de l'Assomption pour la commune de Tacoignières (78) 45454100 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de restauration des toitures et assainissement des maçonneries de l'église Notre-Dame de l'Assomption pour la commune de Tacoignières (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 7 mois, dont une période de préparation d'une durée de 6 semaines. La visite est obligatoire FR103 - Yvelines 1 : Maçonnerie-pierre de taille 45262512 Rue du Clos de l'Isle 78910 TACOIGNIERES 2 : Charpente 45261100 Rue du Clos de l'Isle 78910 TACOIGNIERES 3 : Couverture 45261210 Rue du Clos de l'Isle 78910 TACOIGNIERES Pour effectuer la visite, les candidats contacteront la mairie au 01.34.87.22.24 Le présent marché est alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique, il est décomposé en 3 lots : - Lot N°01 : Maçonnerie-pierre de taille - Lot N°02 : Charpente - Lot N°03 : Couverture Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du Code de la commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de variantes obligatoires ni de prestations supplémentaires éventuelles. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 26-78729 3.2.5 Mairie de Tacoignières 2026-08-06 2026-10-01T17:30:00 2026-10-01 195 Maçonnerie 57 Charpente 74 Couverture 18 Assainissement 78 Marché public de travaux de restauration des toitures et assainissement des maçonneries de l'église Notre-Dame de l'Assomption pour la commune de Tacoignières (78) Avis de marché - Avis n° 26-78729 du 06/08/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-78729
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Tacoignières
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780605800012
Ville : Tacoignières
Code postal : 78910
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1858209
Identifiant interne de la consultation : 2026-église
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Tacoignières
Numéro de téléphone du contact : +33 134872224
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 01/10/2026 à 17:30
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique et environnementale (65 %) : - Compréhension du projet, des enjeux patrimoniaux, du diagnostic, des contraintes du site et des objectifs de conservation (20 %) ; - Méthodologie d'intervention, phasage, protection des ouvrages conservés, gestion des interfaces et dispositions de sécurité (20%) ; - Moyens humains affectés à l'opération, qualifications du personnel d'encadrement et d'exécution, organisation du chantier et références récentes sur des opérations de restauration de monuments historiques ou de bâti ancien similaires à l'objet du présent marché (15%) ; - Performance environnementale de l'offre, appréciée notamment au regard des mesures proposées pour la conservation de la matière ancienne, le réemploi des matériaux déposés, la limitation des déchets et leur valorisation (10%) : 65 Prix des prestations (35 %) : 35
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de restauration des toitures et assainissement des maçonneries de l'église Notre-Dame de l'Assomption pour la commune de Tacoignières (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de restauration des toitures et assainissement des maçonneries de l'église Notre-Dame de l'Assomption pour la commune de Tacoignières (78). Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 7 mois, dont une période de préparation d'une durée de 6 semaines. La visite est obligatoire
Lieu principal d'exécution du marché : FR103 - Yvelines
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Pour effectuer la visite, les candidats contacteront la mairie au 01.34.87.22.24
Autres informations complémentaires : Le présent marché est alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique, il est décomposé en 3 lots : - Lot N°01 : Maçonnerie-pierre de taille - Lot N°02 : Charpente - Lot N°03 : Couverture Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du Code de la commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de variantes obligatoires ni de prestations supplémentaires éventuelles. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. L'acheteur mènera alors des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>