Commune de Mareil-sur-Mauldre 21780368300010 MAREIL SUR MAULDRE 78124 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1860353 2026-TVXEcole Mairie de Mareil-sur-Mauldre +33 130907166 Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 ; Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Formulaire Dc2 : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels couvrant l'intégralité des travaux réalisés par l'entreprise Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Pour le Lot 01 Menuiseries Exterieures et Protections Solaires : preuve des certifications Qualibat 3512, 3712 et 6211 ou équivalent ; Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Pour le Lot 01 Menuiseries Exterieures et Protections Solaires : preuve des habilitations électriques H0b0 ou Br à minima pour le personnel intervenant sur le câblage ; Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Pour le Lot 02 Chauffage et Production Ecs : Attestation relative à la capacité du personnel mobilisé pour le marché à travailler dans le respect des consignes de sécurité définies par le recueil Ute C 18-510 ; Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Pour le Lot 02 Chauffage et Production Ecs : Attestations de formation du personnel intervenant sur des revêtements contenant des matériaux amiantés, liées aux travaux en sous-section 3 et en sous-section 4 ; Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Pour le Lot 02 Chauffage et Production Ecs : preuve de qualification Pompe à chaleur Qualibat 5232 Rge 2026-09-07T12:00:00 Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée et de ses illustrations pour respecter les spécificités des travaux à réaliser (contraintes d'intervention en période de vacances scolaires, interaction avec les autres lots) (20%) Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains affectés à ce chantier (15%) Sous-critère n°3 : Qualité des moyens matériels affectés à ce chantier (matériaux et procédés mis en oeuvre) (15%) Sous-critère n°4 : Cohérence des délais inscrits dans le planning prévisionnel d'exécution (10%) : 60% Critère n°1 : Coût des travaux : 40% Marché public de travaux de rénovation énergétique de l'école des Crayons, pour la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE (78) 45454000 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de rénovation énergétique d'une école pour la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 10 mois, dont une période de préparation d'une durée de 6 semaines. Date de démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2026. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) FR103 - Yvelines 1 : Lot 01. Menuiseries Exterieures et Protections Solaires 44220000 Allée des Crayons 78124 Mareil-sur-Mauldre 2 : Lot 02. Contruction D'Une Casquette : Fondations Et Gros oeuvre 45223220 Allée des Crayons 78124 Mareil-sur-Mauldre 3 : Lot 03. Contruction D'Une Casquette : Structure Bois Et Couverture 45422100 Allée des Crayons 78124 Mareil-sur-Mauldre 4 : Lot 04. Chauffage et Production Ecs 45331100 Allée des Crayons 78124 Mareil-sur-Mauldre 5 : Lot 05. Electricite 45311000 Allée des Crayons 78124 Mareil-sur-Mauldre Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les candidats doivent contacter la mairie pour convenir d'une date de visite, aux coordonnées suivantes : Tél : 01.30.90.71.66 Mail : cduval@mareil-sur-mauldre.fr Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le marché est alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique, il est décomposé en 5 lots : - Lot 01 : MENUISERIES EXTERIEURES et PROTECTIONS SOLAIRES - Lot 02 : CONTRUCTION D'UNE CASQUETTE : FONDATIONS ET GROS oeUVRE - Lot 03 : CONTRUCTION D'UNE CASQUETTE : STRUCTURE BOIS ET COUVERTURE - Lot 04 : CHAUFFAGE et PRODUCTION ECS - Lot 05 : ELECTRICITE Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Conformément aux articles R2132-1 et suivants du code de la commande publique, le dépôt de plis pour la présente consultation se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.infos/ Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du règlement de la présente consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires (ou jours francs : c'est-à-dire hors jour de départ, hors jour d'échéance donc expire le lendemain, les we et jours fériés comptent) avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex 26-79350 3.2.5 Commune de Mareil-sur-Mauldre 2026-08-10 2026-09-07T12:00:00 2026-09-07 33 Bâtiment 78 Marché public de travaux de rénovation énergétique de l'école des Crayons, pour la commune de Mareil-Sur-Mauldre (78) Avis de marché - Avis n° 26-79350 du 10/08/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 26-79350
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Mareil-sur-Mauldre
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780368300010
Ville : MAREIL SUR MAULDRE
Code postal : 78124
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1860353
Identifiant interne de la consultation : 2026-TVXEcole
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Mareil-sur-Mauldre
Numéro de téléphone du contact : +33 130907166
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/09/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Sous-critère n°1 : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée et de ses illustrations pour respecter les spécificités des travaux à réaliser (contraintes d'intervention en période de vacances scolaires, interaction avec les autres lots) (20%) Sous-critère n°2 : Qualité des moyens humains affectés à ce chantier (15%) Sous-critère n°3 : Qualité des moyens matériels affectés à ce chantier (matériaux et procédés mis en oeuvre) (15%) Sous-critère n°4 : Cohérence des délais inscrits dans le planning prévisionnel d'exécution (10%) : 60% Critère n°1 : Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de rénovation énergétique de l'école des Crayons, pour la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de rénovation énergétique d'une école pour la commune de MAREIL-SUR-MAULDRE. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 10 mois, dont une période de préparation d'une durée de 6 semaines. Date de démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2026. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Lieu principal d'exécution du marché : FR103 - Yvelines
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les candidats doivent contacter la mairie pour convenir d'une date de visite, aux coordonnées suivantes : Tél : 01.30.90.71.66 Mail : cduval@mareil-sur-mauldre.fr
Autres informations complémentaires : Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le marché est alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique, il est décomposé en 5 lots : - Lot 01 : MENUISERIES EXTERIEURES et PROTECTIONS SOLAIRES - Lot 02 : CONTRUCTION D'UNE CASQUETTE : FONDATIONS ET GROS oeUVRE - Lot 03 : CONTRUCTION D'UNE CASQUETTE : STRUCTURE BOIS ET COUVERTURE - Lot 04 : CHAUFFAGE et PRODUCTION ECS - Lot 05 : ELECTRICITE Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. Conformément aux articles R2132-1 et suivants du code de la commande publique, le dépôt de plis pour la présente consultation se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.infos/ Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du règlement de la présente consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires (ou jours francs : c'est-à-dire hors jour de départ, hors jour d'échéance donc expire le lendemain, les we et jours fériés comptent) avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>