1340942 RES-0001 selec-w TEN-0001 t-esubm 2 CON-0001 LOT-0001 RES-0002 selec-w TEN-0002 t-esubm 2 CON-0002 LOT-0002 TEN-0001 true 1242637 yes false false TPA-0001 LOT-0001 LAFOSSE ET FILS - LOT 1 TEN-0002 true 98305 no TPA-0002 LOT-0002 EMPREINTE - LOT 2 CON-0001 2026-06-18+02:00 2026-07-20+02:00 LAFOSSE ET FILS - LOT 1 TEN-0001 CON-0002 2026-06-18+02:00 2026-07-20+02:00 ORG-0001 EMPREINTE - LOT 2 TEN-0002 TPA-0001 LAFOSSE ET FILS ORG-0004 ORG-0006 ORG-0004 TPA-0002 EMPREINTE ORG-0005 29 https://www.calvados.fr ORG-0001 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14) Rue saint laurent CAEN 14000 FRD11 FRA 22140118500014 0231571243 benjamin.buffard@calvados.fr https://caen.tribunal-administratif.fr/ ORG-0003 Tribunal administratif de Caen 3 rue Arthur le duc Caen 14000 FRD11 FRA 17140005400010 02 31 70 72 72 02 31 52 42 17 sme ORG-0006 MARTRAGNY TP SAINT COME DE FRESNE 14940 FRD11 FRA 34843016600010 sme ORG-0005 EMPREINTE SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE 31570 FRJ23 FRA 41777943600043 sme ORG-0004 LAFOSSE ET FILS SANNERVILLE 14940 FRD11 FRA 34014776800022 2.3 eforms-sdk-1.13 8aeafece-eb7e-4657-8ce3-4ee173390b5b d635cf31-22bc-4df7-b9f8-b4734cd5b6cd 2026-08-14+02:00 09:32:22+02:00 01 32014L0024 can-standard FRA https://marchespublics-calvados.safetender.com body-pl gen-pub ORG-0001 open db5de773-d4e0-4f61-92be-35a26772d487-02 false 2026SMA054 2026SMA054 2026SMA054 - Aménagement d'un parcours mémoriel à Omaha beach works 45220000 Une visite des lieux est prévue le jeudi 2 avril 2026 à 10H00. Reportage photo et certificat de visite à remettre dans l'offre. Précisions à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Plage de Colleville-sur-Mer Colleville-sur-Mer 14710 FRD11 FRA LOT-0001 no-eu-funds poi-exa 50 price Critère valeur prix 50 points poi-exa 40 quality Valeur technique : 40 points poi-exa 10 quality Valeur environnementale : 10 points Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : a) Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. b) Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés : Conseil départemental du Calvados Service juridique BP 20520 14035 CAEN cedex 1 tel 02.31.57.10.43 ORG-0003 ORG-0003 true false buyer-categories none none 1 VRD, cheminement, platelage VRD, cheminement, platelage works La durée de la période de préparation est de 3 mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. La période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Le délai global d'exécution est de 210 jours calendaires. Le délai d'exécution de la tranche ferme TF est fixé à 180 jours calendaires Le délai d'exécution de la tranche optionnelle A - TOA est fixé à 30 jours calendaires 45000000 45000000 anyw 210 LOT-0002 no-eu-funds poi-exa 60 price Critère valeur prix : 60 points poi-exa 30 quality Critère valeur technique : 30 points poi-exa 10 quality Critère valeur environnementale : 10 points Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : a) Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. b) Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés : Conseil départemental du Calvados Service juridique BP 20520 14035 CAEN cedex 1 tel 02.31.57.10.43 ORG-0003 ORG-0003 true false buyer-categories none none 2 Scénographie Scénographie works La durée de la période de préparation est de 3 mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. Le délai d’exécution est fixé à 180 jours calendaires. Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché. 45451000 45451000 FRD11 FRA 180 2000-01-01Z 26-80554 26-24084 26-36856 3.2.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14) LAFOSSE ET FILS EMPREINTE 2026-08-16 2026-10-14 252 Ouvrage d'art 14 2026SMA054 Avis d’attribution de marché - Avis n° 26-80554 du 14/08/2026
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 14
Annonce n° 26-80554
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : 2026SMA054
Description : 2026SMA054 - Aménagement d'un parcours mémoriel à Omaha beach
Identifiant de la procédure : d635cf31-22bc-4df7-b9f8-b4734cd5b6cd
Avis précédent : db5de773-d4e0-4f61-92be-35a26772d487-02
Identifiant interne : 2026SMA054
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Plage de Colleville-sur-Mer
Ville : Colleville-sur-Mer
Code postal : 14710
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires : Une visite des lieux est prévue le jeudi 2 avril 2026 à 10H00. Reportage photo et certificat de visite à remettre dans l'offre. Précisions à l'article 2.4 du règlement de la consultation.
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : VRD, cheminement, platelage
Description : VRD, cheminement, platelage
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 210 Jour
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La durée de la période de préparation est de 3 mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. La période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Le délai global d'exécution est de 210 jours calendaires. Le délai d'exécution de la tranche ferme TF est fixé à 180 jours calendaires Le délai d'exécution de la tranche optionnelle A - TOA est fixé à 30 jours calendaires
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère valeur prix 50 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique : 40 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur environnementale : 10 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen
Informations relatives aux délais de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : a) Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. b) Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés : Conseil départemental du Calvados Service juridique BP 20520 14035 CAEN cedex 1 tel 02.31.57.10.43
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Caen
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Scénographie
Description : Scénographie
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45451000 Travaux de décoration
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 180 Jour
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La durée de la période de préparation est de 3 mois. La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer cette préparation. Le délai d’exécution est fixé à 180 jours calendaires. Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère valeur prix : 60 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère valeur technique : 30 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère valeur environnementale : 10 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen
Informations relatives aux délais de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : a) Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. b) Service auprès duquel des renseignements peuvent être demandés : Conseil départemental du Calvados Service juridique BP 20520 14035 CAEN cedex 1 tel 02.31.57.10.43
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Caen
Organisation qui signe le marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1,340,942 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : LAFOSSE ET FILS
Sous-traitants du lauréat :
Nom officiel : MARTRAGNY TP
Offre :
Identifiant de l’offre : LAFOSSE ET FILS - LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 1,242,637 Euro
L’offre a été classée : oui
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : LAFOSSE ET FILS - LOT 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/06/2026
Date de conclusion du marché : 20/07/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : EMPREINTE
Offre :
Identifiant de l’offre : EMPREINTE - LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 98,305 Euro
L’offre a été classée : oui
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : EMPREINTE - LOT 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/06/2026
Date de conclusion du marché : 20/07/2026
Organisation qui signe le marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Numéro d’enregistrement : 22140118500014
Adresse postale : Rue saint laurent
Ville : CAEN
Code postal : 14000
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : benjamin.buffard@calvados.fr
Téléphone : 0231571243
Adresse internet : https://www.calvados.fr
Profil de l’acheteur : https://marchespublics-calvados.safetender.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Caen
Numéro d’enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur le duc
Ville : Caen
Code postal : 14000
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Téléphone : 02 31 70 72 72
Télécopieur : 02 31 52 42 17
Adresse internet : https://caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0006
Nom officiel : MARTRAGNY TP
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 34843016600010
Ville : SAINT COME DE FRESNE
Code postal : 14940
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant
8.1 ORG-0005
Nom officiel : EMPREINTE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 41777943600043
Ville : SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE
Code postal : 31570
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
8.1 ORG-0004
Nom officiel : LAFOSSE ET FILS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 34014776800022
Ville : SANNERVILLE
Code postal : 14940
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 8aeafece-eb7e-4657-8ce3-4ee173390b5b - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/08/2026 à 09:32
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>