3099674.66 RES-0001 selec-w TEN-0001 t-esubm 2 CON-0001 LOT-0001 TEN-0001 false 3099674.66 11000 yes false true TPA-0001 LOT-0001 Marché de travaux Eclairage public E3.23 CON-0001 2026-07-10+02:00 2026-07-29+02:00 ORG-0001 Marché de travaux eclairage public-E3.23 TEN-0001 TPA-0001 Groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen/SPIE CityNetworks ORG-0003 true ORG-0004 false ORG-0005 ORG-0003 30 https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5 ORG-0001 TRANSAMO 3 allée de Grenelle - CS60273 Issy les moulineaux cedex 92442 FRD11 FRA 39966390500061 TRANSAMO 0157759400 sarah.chaouat@transamo.com https://www.caen.tribunal-administratif.fr/ ORG-0002 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN 3 rue Arthur Leduc BP 25086 Caen 14050 FRD11 FRA 17140005400010 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN 0231707272 greffe.ta-caen@juradm.fr true large ORG-0003 GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen ZAC Object’Ifs Sud – 860 Bd Charles Cros IFS 14123 FRD11 FRA 44397473800025 true large ORG-0004 Spie city Networks 6 Rue Fructidor SAINT OUEN SUR SEINE 93484 FR106 FRA 43408539500615 true medium ORG-0005 NeoSite Ingénierie 61, rue Charles de Coulomb MONDEVILLE 14123 FRD11 FRA 94809795100016 2.3 eforms-sdk-1.13 ccc8244f-6741-41b5-bb9d-b0303485e6d8 c9b3ed3f-4e8e-45ba-ad8f-bde6861460f9 2026-08-14+02:00 10:58:04+02:00 01 32014L0025 can-standard FRA https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5 urttb ORG-0001 false neg-w-call 4e1397b9-bb35-49cb-830f-a73885bc79b7-01 false E3.23 Eclairage Public Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'éclairage public définitif sur l'ensemble du périmètre de l'opération. Ces travaux concernent principalement : • La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, • La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, • La fourniture et pose des candélabres, • La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d'allumage sur détection • La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, • Les raccordements électriques et de mise à la terre, • Les essais d'éclairement et réglages, • Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare • La mise en service des installations works Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d’offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l’attributaire du marché sera retenu 0.00 45316110 34928500 34993000 Calvados FRD11 FRA LOT-0001 no-eu-funds ORG-0001 ORG-0001 ORG-0002 ORG-0002 false true false buyer-categories none none E3.23 Eclairage public Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d’éclairage public définitif sur l’ensemble du périmètre de l’opération Tramway Caen la mer. Ces travaux concernent principalement : • La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l’ensemble du réseau routier concerné, • La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, • La fourniture et pose des candélabres, • La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d’allumage sur détection • La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, • Les raccordements électriques et de mise à la terre, • Les essais d’éclairement et réglages, • Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare • La mise en service des installations works La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 39 mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 7 500 000.000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • FNTP 651 : Eclairage public - travaux neufs Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. 4 candidats maximum seront invités à remettre une offre. Les candidatures seront notées selon les critères suivants : Critères et sous-critères Notation •Critère 1 : Pertinence des travaux effectués au regard des références présentées et qualifications fournies: 50 points • Critère 2 : Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années: 25 points • Critère 3 : Matériel et moyens pour réaliser la prestation et moyens d’étude de l’entreprise: 25 points Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture. 45316110 34993000 34928500 FRD11 FRA 39 0 2000-01-01Z 26-80604 26-7006 3.2.5 TRANSAMO GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen Spie city Networks 2026-08-16 2026-09-30 102 Eclairage public 14 Eclairage Public Avis d’attribution de marché - Avis n° 26-80604 du 14/08/2026
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 14
Annonce n° 26-80604
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : TRANSAMO
Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Eclairage Public
Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'éclairage public définitif sur l'ensemble du périmètre de l'opération. Ces travaux concernent principalement : • La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, • La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, • La fourniture et pose des candélabres, • La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d'allumage sur détection • La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, • Les raccordements électriques et de mise à la terre, • Les essais d'éclairement et réglages, • Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare • La mise en service des installations
Identifiant de la procédure : c9b3ed3f-4e8e-45ba-ad8f-bde6861460f9
Avis précédent : 4e1397b9-bb35-49cb-830f-a73885bc79b7-01
Identifiant interne : E3.23
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928500 Équipement d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34993000 Éclairage public
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville : Calvados
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d’offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l’attributaire du marché sera retenu
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Eclairage public
Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d’éclairage public définitif sur l’ensemble du périmètre de l’opération Tramway Caen la mer. Ces travaux concernent principalement : • La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l’ensemble du réseau routier concerné, • La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, • La fourniture et pose des candélabres, • La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d’allumage sur détection • La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, • Les raccordements électriques et de mise à la terre, • Les essais d’éclairement et réglages, • Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare • La mise en service des installations
Identifiant interne : E3.23
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34993000 Éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928500 Équipement d'éclairage public
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 39 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 39 mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 7 500 000.000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • FNTP 651 : Eclairage public - travaux neufs Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. 4 candidats maximum seront invités à remettre une offre. Les candidatures seront notées selon les critères suivants : Critères et sous-critères Notation •Critère 1 : Pertinence des travaux effectués au regard des références présentées et qualifications fournies: 50 points • Critère 2 : Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années: 25 points • Critère 3 : Matériel et moyens pour réaliser la prestation et moyens d’étude de l’entreprise: 25 points Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui signe le marché : TRANSAMO
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 3,099,674.66 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen/SPIE CityNetworks
Chef de file du soumissionnaire : GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen
Nom officiel : Spie city Networks
Sous-traitants du lauréat :
Nom officiel : NeoSite Ingénierie
Offre :
Identifiant de l’offre : Marché de travaux Eclairage public E3.23
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 3,099,674.66 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 11,000 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Marché de travaux eclairage public-E3.23
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 10/07/2026
Date de conclusion du marché : 29/07/2026
Organisation qui signe le marché : TRANSAMO
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : TRANSAMO
Numéro d’enregistrement : 39966390500061
Adresse postale : 3 allée de Grenelle - CS60273
Ville : Issy les moulineaux cedex
Code postal : 92442
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Point de contact : TRANSAMO
Adresse électronique : sarah.chaouat@transamo.com
Téléphone : 0157759400
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d’enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville : Caen
Code postal : 14050
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Point de contact : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Adresse électronique : greffe.ta-caen@juradm.fr
Téléphone : 0231707272
Adresse internet : https://www.caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel : GARCZYNSKI TRAPLOIR FORLUX – Citeos Caen
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 44397473800025
Adresse postale : ZAC Object’Ifs Sud – 860 Bd Charles Cros
Ville : IFS
Code postal : 14123
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Spie city Networks
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 43408539500615
Adresse postale : 6 Rue Fructidor
Ville : SAINT OUEN SUR SEINE
Code postal : 93484
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1 ORG-0005
Nom officiel : NeoSite Ingénierie
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 94809795100016
Adresse postale : 61, rue Charles de Coulomb
Ville : MONDEVILLE
Code postal : 14123
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ccc8244f-6741-41b5-bb9d-b0303485e6d8 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/08/2026 à 10:58
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/08/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>