Avis de marché - Avis n° 26-83206 du 25/08/2026

M Yvroud Maire Mairie de La Rochette 55 rue rosa-bonheur 77000 LA ROCHETTE https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471 4 Travaux d'extension de la maison médicale 42/44 rue Henri Matisse 77000 La Rochette La présente consultation concerne un marché de travaux nécessaires à l'extension et au réaménagement de la Maison Médicale de La Rochette (77) L'opération comprend notamment : - La création d'une extension neuve d'environ 26,5 m² ; - Les travaux de terrassement et de fondations nécessaires ; - La réalisation du clos et couvert de l'extension ; - Les raccordements aux constructions existantes ; - Le réaménagement intérieur de la zone identifiée sur les plans de projet ; - La création, modification ou suppression de cloisons ; - Les adaptations des locaux et circulations ; - Les travaux de menuiseries, plafonds, sols et peintures ; - Les adaptations électriques ; - Les adaptations de plomberie, sanitaires et réseaux EU/EV ; - L'extension et l'adaptation des réseaux d'eaux pluviales ; - L'adaptation des installations de climatisation ; - L'adaptation de la ventilation ; - Les travaux et raccordements nécessaires au parfait achèvement de l'opération. Montant total estimé tout corps d'état : 140 000 €HT. 3 2026-09-28 Délai global de paiement : 30 jours aprés récéption de la facture et service fait. Voir DCE. Le DCE peut être librement téléchargé sur la plateforme www.marchesonline.achatpublic.com 2026-09-11T12:00:00 90 2026 M04 LRO Une visite sur site facultative est prévue le lundi 7 septembre 2026 à 9h00. Point de RDV : Maison médicale - 42/44 rue Henri Matisse - 77000 La Rochette. Aucune inscription préalable n'est nécéssaire. Voir DCE. Le DCE peut être librement téléchargé sur la plateforme www.marchesonline.achatpublic.com Tribunal compétent : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun Cedex https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471 1 GROS ŒUVRE / STRUCTURE / ENVELOPPE 2026-11-20 2 MENUISERIES / SECOND ŒUVRE / FINITIONS 2026-11-20 3 ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE / CVC / VMC 2026-11-20 26-83206 3.2.5 Mairie de La Rochette 2026-08-25 2026-09-11T12:00:00 2026-09-12 33 Bâtiment 105 Electricité (travaux) 61 Chauffage (travaux) 270 Plomberie (travaux) 144 Gros oeuvre 77 75 91 Travaux d'extension de la maison médicale Avis de marché - Avis n° 26-83206 du 25/08/2026

Avis de marché

Département(s) de publication : 77, 75, 91

Annonce n° 26-83206

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de La Rochette

Correspondant : M. Yvroud, Maire

Adresse : 55 rue rosa-bonheur, 77000 LA ROCHETTE

Adresse internet du profil d'acheteur : https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Travaux d'extension de la maison médicale

Lieu d'exécution et de livraison :42/44 rue Henri Matisse, 77000 La Rochette

Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales : La présente consultation concerne un marché de travaux nécessaires à l'extension et au réaménagement de la Maison Médicale de La Rochette (77)

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'opération comprend notamment : - La création d'une extension neuve d'environ 26,5 m² ; - Les travaux de terrassement et de fondations nécessaires ; - La réalisation du clos et couvert de l'extension ; - Les raccordements aux constructions existantes ; - Le réaménagement intérieur de la zone identifiée sur les plans de projet ; - La création, modification ou suppression de cloisons ; - Les adaptations des locaux et circulations ; - Les travaux de menuiseries, plafonds, sols et peintures ; - Les adaptations électriques ; - Les adaptations de plomberie, sanitaires et réseaux EU/EV ; - L'extension et l'adaptation des réseaux d'eaux pluviales ; - L'adaptation des installations de climatisation ; - L'adaptation de la ventilation ; - Les travaux et raccordements nécessaires au parfait achèvement de l'opération. Montant total estimé tout corps d'état : 140 000 €HT.

Refus des variantes.

Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution

3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des travaux : 28/09/2026

Section 5 - Conditions relative au marché

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Délai global de paiement : 30 jours aprés récéption de la facture et service fait.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Section 6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

Commentaire sur les justifications :Voir DCE. Le DCE peut être librement téléchargé sur la plateforme www.marchesonline.achatpublic.com

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 11/09/2026 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2026 M04 LRO

Renseignements complémentaires : Une visite sur site facultative est prévue le lundi 7 septembre 2026 à 9h00. Point de RDV : Maison médicale - 42/44 rue Henri Matisse - 77000 La Rochette. Aucune inscription préalable n'est nécéssaire. Voir DCE. Le DCE peut être librement téléchargé sur la plateforme www.marchesonline.achatpublic.com Tribunal compétent : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun Cedex

Section 12 - Adresses complémentaires

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :

Coordonnées :

Adresse internet : https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471

Section 13 - Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Lot(s) 1 - GROS ŒUVRE / STRUCTURE / ENVELOPPE

Date de livraison du lot : 20/11/2026
Lot(s) 2 - MENUISERIES / SECOND ŒUVRE / FINITIONS

Date de livraison du lot : 20/11/2026
Lot(s) 3 - ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE / CVC / VMC

Date de livraison du lot : 20/11/2026

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/08/2026

]]>

L’essentiel du marché

Nom de l'organisme acheteur : Mairie de La Rochette
A l'attention de : M Yvroud Maire
Adresse : 55 rue rosa-bonheur, 77000, LA ROCHETTE
Adresse internet du profil d'acheteur : https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4041471
Objet du marché : Travaux d'extension de la maison médicale
Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services : 42/44 rue Henri Matisse, 77000 La Rochette
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots
Renseignements relatifs aux lots :
- Lot no 1 : GROS ŒUVRE / STRUCTURE / ENVELOPPE
- Lot no 2 : MENUISERIES / SECOND ŒUVRE / FINITIONS
- Lot no 3 : ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE / CVC / VMC
Caractéristiques principales : La présente consultation concerne un marché de travaux nécessaires à l'extension et au réaménagement de la Maison Médicale de La Rochette (77)
Quantité ou étendue : L'opération comprend notamment : - La création d'une extension neuve d'environ 26,5 m² ; - Les travaux de terrassement et de fondations nécessaires ; - La réalisation du clos et couvert de l'extension ; - Les raccordements aux constructions existantes ; - Le réaménagement intérieur de la zone identifiée sur les plans de projet ; - La création, modification ou suppression de cloisons ; - Les adaptations des locaux et circulations ; - Les travaux de menuiseries, plafonds, sols et peintures ; - Les adaptations électriques ; - Les adaptations de plomberie, sanitaires et réseaux EU/EV ; - L'extension et l'adaptation des réseaux d'eaux pluviales ; - L'adaptation des installations de climatisation ; - L'adaptation de la ventilation ; - Les travaux et raccordements nécessaires au parfait achèvement de l'opération. Montant total estimé tout corps d'état : 140 000 €HT.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres : 11/09/2026 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

]]>