Avis de résultats de concours - Avis n° 26-84623 du 31/08/2026

RES-0001 selec-w TEN-0001 t-esubm 57 CON-0001 LOT-0001 TEN-0001 1 true TPA-0001 LOT-0001 ATAUB ARCHITECTES / TPF Ingénierie / MINEKA / ANTEA CON-0001 2026-07-21+02:00 2026-08-27+02:00 TEN-0001 TPA-0001 ATAUB ARCHITECTES / TPF Ingénierie / MINEKA / ANTEA ORG-0007 true ORG-0008 false ORG-0009 false ORG-0010 false 36 true ORG-0005 SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON mandataire de la Région Auvergne Rhône-Alpes 4 boulevard Eugène Deruelle CS 13312 Lyon Cedex 03 69003 FRK26 FRA 95750808800011 0472615000 f.falcoz@serl.fr ORG-0006 Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin Lyon 69003 FRK26 FRA 176 901 114 00403 0487635000 greffe.ta-lyon@juradm.fr sme ORG-0007 ATAUB ARCHITECTES 606 chemin de la Bretèque BOIS-GUILLAUME 76230 FRD22 FRA 780 998 332 00032 sme ORG-0008 TPF INGENIERIE 2 quai d'Arenc MARSEILLE 13002 FRL04 FRA 420 606 188 00175 sme ORG-0009 MINEKA 182 rue de la Poudrette Villeurbanne 69100 FRK26 FRA 825 369 689 000 21 sme ORG-0010 ANTEA 803, Bd Duhamel du Monceau OLIVET 45166 FRB06 FRA 393 206 735 00747 2.3 eforms-sdk-1.13 e02372bf-f757-4234-ae14-8f0b4069a603 faa4a6a4-ebe1-4493-8f7d-8cda6e148fb8 2026-08-31+02:00 09:02:19+02:00 01 32014L0024 can-desg FRA https://auvergnerhonealpes.achatpublic.com ra gen-pub ORG-0005 restricted 2b9e32cd-15b9-4552-ae32-e242fd664535-01 03930 - MOE Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42) Ce concours restreint a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42). services Les candidats peuvent ne pas joindre les justificatifs de candidature mentionnés à l'article 3.2 du règlement de concours dans leur pli électronique à condition de communiquer dans le pli électronique toutes les informations nécessaires à la consultation du système électronique ou de l'espace de stockage numérique mettant à disposition les pièces et que l'accès à ceux-ci soit d'accès gratuit pour l'acheteur. Ne peuvent concourir et participer aux missions de maîtrise d'œuvre, directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement de la mise en compétition, à l'élaboration du programme, les membres de leur famille, ainsi que leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. Conformément à l'article R2162-19 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury. Il s'agit d'un marché unique simple à prix forfaitaire. Le marché débute à la date de la notification pour une durée prévisionnelle de 78 mois, compris période de GPA et suivi du bâtiment. Durée des études : 14 mois Durée prévisionnelle des travaux : 28 mois Date prévisionnelle de début de chantier : Octobre 2026 GPA : 12 mois avec prolongation éventuelle Mission complémentaire (pilotage et coordination des entreprises des corps d'état techniques durant la période de l'optimisation du bâtiment et des installations techniques) : 24 mois après la GPA. Le marché sera conclu soit avec un candidat unique soit avec des candidats groupés. En cas de groupement, le maître d'ouvrage mandaté imposera lors de la signature du marché une forme de groupement de type conjoint avec solidarité du mandataire. Le mandataire du groupement sera l'architecte. L'architecte mandataire peut s'adjoindre par co-traitance les compétences d'un architecte associé. Chaque candidat peut faire partie de plusieurs groupements à l'exception de ceux représentant la compétence architecture (qu'ils soient mandataires ou co-traitant), qui ne peuvent faire partie que d'une seule équipe. Le maître d'ouvrage mandaté n'impose pas d'exclusivité pour les bureaux d'études. Le marché sera notifié au seul mandataire, qui représente l'ensemble des membres du groupement. La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres. 71000000 Saint-Chamond (42) Saint-Chamond 42400 FRK25 FRA LOT-0001 no-eu-funds per-exa 30 quality Qualité de la réponse au programme et de la fonctionnalité du projet per-exa 30 cost Coût de l'équipement en matière d'investissement et facilité de maintenance per-exa 10 quality Valeur technique au regard du phasage et des règlementations en vigueur (sécurité incendie, accessibilité, sûreté, ...) per-exa 10 quality Valeur en termes de qualité environnementale suivant les objectifs définis dans le programme de l'opération per-exa 10 quality Pertinence du projet en termes de sobriété énergétique (optimisation des surfaces et des volumes à chauffer, rapport SDO/SU,...) per-exa 10 quality Valeur architecturale et insertion dans le site Référé pré-contractuel : avant la signature du marché (article L.551-1 du code de justice administrative). - Référé suspension : avant la signature du marché (article L.521-1 du code de justice administrative). - Référé contractuel : après la signature du marché (article L.551-13 du code de justice administrative). - Recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis de publicité de la conclusion du contrat. Cet avis prendra la forme d'un avis d'attribution et sera publié sur le site Internet de la Région et le cas échéant sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence. - Recours pour excès de pouvoir contre la déclaration de sans suite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision au candidat. ORG-0006 03930 - Concours MOE Claude Lebois Concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42) Ce concours restreint a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42). Lieu d'exécution : 8, boulevard Alamagny à Saint Chamond (42). L'opération consiste à construire 4 850 m2 environ de surface utile correspondant aux pôles d'enseignement suivants : - Commun (élèves et enseignants) - Chaudronnerie - Usinage - Théâtre - Conduite routière - Locaux de personnel et techniques les missions confiées au maître d'oeuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes : - Les études d'esquisse + (dans le cadre du concours), - Les études d'avant-projets ; - Les études de projet ; - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; - Les études d'exécution ; - La direction de l'exécution du contrat de travaux ; - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Pour information, la conception et la réalisation se fera sous forme de maquette numérique informée (BIM). En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'oeuvre : - Diagnostic (démolition du bâtiment existant, adaptation des locaux provisoires) ; - Coordination SSI ; - Gestion des sites et sols pollués ; - Assistance pour le 1% artistique ; - Pilotage et coordination des entreprises des corps d'état techniques durant la période de l'optimisation du bâtiment et des installations techniques (2 ans après la GPA). services 71000000 anyw-cou FRA 2000-01-01Z 26-84623

24-85490 24-86349 3.2.5 SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON ATAUB ARCHITECTES TPF INGENIERIE MINEKA ANTEA 2026-09-02 2026-11-30 197 Maîtrise d'oeuvre 42 69 Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42) Avis de résultats de concours - Avis n° 26-84623 du 31/08/2026

Avis de résultats de concours

Département(s) de publication : 42, 69

Annonce n° 26-84623

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON

Forme juridique de l’acheteur : Autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42)

Description : Ce concours restreint a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42).

Identifiant de la procédure : faa4a6a4-ebe1-4493-8f7d-8cda6e148fb8

Avis précédent : 2b9e32cd-15b9-4552-ae32-e242fd664535-01

Identifiant interne : 03930 - MOE

Type de procédure : Restreinte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Saint-Chamond (42)

Ville : Saint-Chamond

Code postal : 42400

Subdivision pays (NUTS) : Loire ( FRK25 )

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les candidats peuvent ne pas joindre les justificatifs de candidature mentionnés à l'article 3.2 du règlement de concours dans leur pli électronique à condition de communiquer dans le pli électronique toutes les informations nécessaires à la consultation du système électronique ou de l'espace de stockage numérique mettant à disposition les pièces et que l'accès à ceux-ci soit d'accès gratuit pour l'acheteur. Ne peuvent concourir et participer aux missions de maîtrise d'œuvre, directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement de la mise en compétition, à l'élaboration du programme, les membres de leur famille, ainsi que leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. Conformément à l'article R2162-19 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury. Il s'agit d'un marché unique simple à prix forfaitaire. Le marché débute à la date de la notification pour une durée prévisionnelle de 78 mois, compris période de GPA et suivi du bâtiment. Durée des études : 14 mois Durée prévisionnelle des travaux : 28 mois Date prévisionnelle de début de chantier : Octobre 2026 GPA : 12 mois avec prolongation éventuelle Mission complémentaire (pilotage et coordination des entreprises des corps d'état techniques durant la période de l'optimisation du bâtiment et des installations techniques) : 24 mois après la GPA. Le marché sera conclu soit avec un candidat unique soit avec des candidats groupés. En cas de groupement, le maître d'ouvrage mandaté imposera lors de la signature du marché une forme de groupement de type conjoint avec solidarité du mandataire. Le mandataire du groupement sera l'architecte. L'architecte mandataire peut s'adjoindre par co-traitance les compétences d'un architecte associé. Chaque candidat peut faire partie de plusieurs groupements à l'exception de ceux représentant la compétence architecture (qu'ils soient mandataires ou co-traitant), qui ne peuvent faire partie que d'une seule équipe. Le maître d'ouvrage mandaté n'impose pas d'exclusivité pour les bureaux d'études. Le marché sera notifié au seul mandataire, qui représente l'ensemble des membres du groupement. La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres.

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse + pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42)

Description : Ce concours restreint a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la rénovation des ateliers professionnels du lycée Claude Lebois à Saint Chamond (42). Lieu d'exécution : 8, boulevard Alamagny à Saint Chamond (42). L'opération consiste à construire 4 850 m2 environ de surface utile correspondant aux pôles d'enseignement suivants : - Commun (élèves et enseignants) - Chaudronnerie - Usinage - Théâtre - Conduite routière - Locaux de personnel et techniques les missions confiées au maître d'oeuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes : - Les études d'esquisse + (dans le cadre du concours), - Les études d'avant-projets ; - Les études de projet ; - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; - Les études d'exécution ; - La direction de l'exécution du contrat de travaux ; - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Pour information, la conception et la réalisation se fera sous forme de maquette numérique informée (BIM). En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'oeuvre : - Diagnostic (démolition du bâtiment existant, adaptation des locaux provisoires) ; - Coordination SSI ; - Gestion des sites et sols pollués ; - Assistance pour le 1% artistique ; - Pilotage et coordination des entreprises des corps d'état techniques durant la période de l'optimisation du bâtiment et des installations techniques (2 ans après la GPA).

Identifiant interne : 03930 - Concours MOE Claude Lebois

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : France

N’importe où dans le pays donné

Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Qualité de la réponse au programme et de la fonctionnalité du projet