HOSPICES CIVILS DE LYON - Etablissement support du GHT VAL RHONE CENTRE - Direction des Achats 26690027300019 Lyon 69008 https://www.chu-lyon.fr 910549_CF Gestionnaire de marche da.dms-cm4p@chu-lyon.fr 0000000000 CF article 3 et 6.1 du RC CF article 6.1 du RC CF article 3 et 6.1 du RC 2026-10-26T12:30:00.000 - Prix de l’offre : 60 % - Valeur technique : 40 % : se décomposant ainsi : * Moyens humains et matériels mis en œuvre pour mener à bien le chantier et respecter le planning 10% * Méthodologie et moyens mis en œuvre pour la gestion et la limitation des nuisances 10% * Méthodologie et moyens mis en œuvre pour garantir la continuite de l’activite : 10% * Performances techniques des materiels : fournitures cf marques et types 10% REMPLACEMENT DES AEROREFRIGERANTS DE LA PRODUCTION DE FROID 45331000 REMPLACEMENT DES AEROREFRIGERANTS DE LA PRODUCTION DE FROID CENTRE HOSPITALIER LYON SUD BAT 1D 69310 PIERRE BENITE 910549_T 165 chemin du Grand Revoyet 69310 PIERRE BENITE 5 Cf article 2 du RC CF article 3.3 du RC, le marché contient une clause sociale : Afin de renforcer la cohésion sociale sur son territoire, le pouvoir adjudicateur souhaite favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en parcours d’insertion professionnelle. Le pouvoir adjudicateur décide de faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises afin de lier dépense publique et intérêt général. Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le cahier des clauses administratives particulières de la présente consultation. 26-89387 3.2.5 CHU Lyon 2026-09-15 2026-10-26T12:30:00.000 2026-10-26 61 Chauffage (travaux) 62 Climatisation 270 Plomberie (travaux) 478 Sondage (travaux) 360 Ventilation 69 REMPLACEMENT DES AEROREFRIGERANTS DE LA PRODUCTION DE FROID CENTRE HOSPITALIER LYON SUD BAT 1D 69310 PIERRE BENITE 910549_T Avis de marché - Avis n° 26-89387 du 15/09/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 69
Annonce n° 26-89387
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : HOSPICES CIVILS DE LYON - Etablissement support du GHT VAL RHONE CENTRE - Direction des Achats
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26690027300019
Ville : Lyon
Code postal : 69008
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 69
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.chu-lyon.fr
Identifiant interne de la consultation : 910549_CF
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Gestionnaire de marche
Adresse mail du contact : da.dms-cm4p@chu-lyon.fr
Numéro de téléphone du contact : 0000000000
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/10/2026 à 12:30
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : - Prix de l’offre : 60 % - Valeur technique : 40 % : se décomposant ainsi : * Moyens humains et matériels mis en œuvre pour mener à bien le chantier et respecter le planning 10% * Méthodologie et moyens mis en œuvre pour la gestion et la limitation des nuisances 10% * Méthodologie et moyens mis en œuvre pour garantir la continuite de l’activite : 10% * Performances techniques des materiels : fournitures cf marques et types 10%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : REMPLACEMENT DES AEROREFRIGERANTS DE LA PRODUCTION DE FROID
Code CPV principal - Descripteur principal : 45331000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : REMPLACEMENT DES AEROREFRIGERANTS DE LA PRODUCTION DE FROID CENTRE HOSPITALIER LYON SUD BAT 1D 69310 PIERRE BENITE 910549_T
Lieu principal d'exécution du marché : 165 chemin du Grand Revoyet 69310 PIERRE BENITE
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Cf article 2 du RC
Autres informations complémentaires : CF article 3.3 du RC, le marché contient une clause sociale : Afin de renforcer la cohésion sociale sur son territoire, le pouvoir adjudicateur souhaite favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en parcours d’insertion professionnelle. Le pouvoir adjudicateur décide de faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises afin de lier dépense publique et intérêt général. Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le cahier des clauses administratives particulières de la présente consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/09/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>