Ville de Beaucaire (30) 21300032600016 Beaucaire 30300 https://v2.marches-securises.fr 2026-031 M Le Maire pierre.mariette.lopez@beaucaire.fr +33 466599003 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ne pas fournir par le candidat en cas de renseignement de la rubrique F1 du DC1 ou le DUME) Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (ne pas fournir par le candidat en cas de renseignement de la rubrique F1 du DC2 ou le DUME) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Des certificats de qualifications professionnelles. Lot n° 1: Qualification 2194 - Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ou références équivalentes réalisées de moins de 5 ans. Lots n° 2 à 4 : Références équivalentes réalisées de moins de 5 ans. 2026-10-14T12:00:00 1 - Valeur technique : 50.0 % Le cadre du mémoire technique est privilégié pour le pouvoir adjudicateur. L'utilisation d'un mémoire technique différent du cadre du mémoire technique fourni par la Ville de Beaucaire, même si cela est possible, sera pénalisée de 2 points sur le total pondéré dans le critère de la valeur technique. Un renvoi au mémoire justificatif dans le cadre du mémoire technique sera assimilé à l'utilisation d'un mémoire. Le cadre ou le mémoire technique ne devra pas dépasser 20 pages (Un recto = Une page). En cas de dépassement du nombre de page indiqué, le candidat sera pénalisé de 2 points dans le critère de la valeur technique. Les fiches techniques, ni les CV, ne seront pas comptabilisées dans le nombre de pages du cadre de mémoire technique. 1.1)Personnel mis en oeuvre pour la prestation 14,00 % 1.2)Matériel, véhicules et outillages mis en oeuvre pour la prestation 9,00 % 1.3)Définition des fournisseurs et des matériaux envisagés et fiches produits 9,00 % 1.4)Méthodes et organisation du chantier (chantier à proximité d'une école en activité), de la gestion des livraisons, de la gestion des risques, du traitement des déchets, de la limitation des nuisances sonores liées à la proximité de l'école 14,00 EUR 1.5)Politique environnementale de l'entreprise avec détail de la revalorisation des déchets ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. 4,00 % 2 - Prix des prestations : 40.0% (Prix moins disant / Prix de l'offre analysée) * 40% 3 - Délai : 10.0 % Le critère délai sera analysé selon la proposition d'optimisation du délai faite par le candidat pour la réalisation des travaux de son marché. Travaux pour la réhabilitation (clos couvert) du bâtiment de la Police Municipale dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Beaucaire 45000000 Travaux pour la réhabilitation (clos couvert) du bâtiment de la Police Municipale dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Beaucaire Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire Dépose / Maçonneries / Pierres de taille / Façades 45262500 Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire Charpente / Couverture 45261000 Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire Menuiseries extérieures bois 45421000 Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire Serrurerie 44316500 Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire Les candidats devront contacter Monsieur MARTINS, Directeur des Services Techniques Infrastructure de la Commune de Beaucaire, par mail à l’adresse fabrice.martins@beaucaire.fr et Tél. 04 66 59 89 76 afin d’organiser les modalités pratiques de la visite. Il s'agit d'un marché ordinaire. Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire. Le lot n°1 comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire relatif à la mise en place de pics anti pigeon. Durée : La durée du contrat se confond avec le délai d’exécution. Le délai d’exécution global des travaux proprement dit est de 6 mois (y compris période de préparation) maximum à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution. Les candidats sont invités à proposer des délais optimisés sur leurs prestations dans l’acte d’engagement (Cf. critère de sélection des offres). Retrait du dossier de consultation : Il est remis gratuitement à chaque candidat et disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget de la Ville de Beaucaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Cautionnement et garanties exigées : Article 8 et 9 du CCAP. Forme juridique du groupement : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire commun du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du présent marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Modification du DCE : Article 5 du RC Renseignements complémentaires : Article 9.1 du RC Négociation : Article 8.3 du RC Conditions de remise des offres et des candidatures : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches-securises.fr Procédures de recours et voies de recours : Article 9.2 du RC 26-89664 3.2.5 Ville de Beaucaire (30) 2026-09-16 2026-10-14T12:00:00 2026-10-31 345 Tous corps d'état 30 Travaux pour la réhabilitation (clos couvert) du bâtiment de la police municipale dans le cadre de l’opération de réhabilitation de l’École Nationale de Beaucaire Avis de marché - Avis n° 26-89664 du 16/09/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 30
Annonce n° 26-89664
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Beaucaire (30)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21300032600016
Ville : Beaucaire
Code postal : 30300
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 30
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://v2.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2026-031
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : M Le Maire
Adresse mail du contact : pierre.mariette.lopez@beaucaire.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 466599003
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 14/10/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : 1 - Valeur technique : 50.0 % Le cadre du mémoire technique est privilégié pour le pouvoir adjudicateur. L'utilisation d'un mémoire technique différent du cadre du mémoire technique fourni par la Ville de Beaucaire, même si cela est possible, sera pénalisée de 2 points sur le total pondéré dans le critère de la valeur technique. Un renvoi au mémoire justificatif dans le cadre du mémoire technique sera assimilé à l'utilisation d'un mémoire. Le cadre ou le mémoire technique ne devra pas dépasser 20 pages (Un recto = Une page). En cas de dépassement du nombre de page indiqué, le candidat sera pénalisé de 2 points dans le critère de la valeur technique. Les fiches techniques, ni les CV, ne seront pas comptabilisées dans le nombre de pages du cadre de mémoire technique. 1.1)Personnel mis en oeuvre pour la prestation 14,00 % 1.2)Matériel, véhicules et outillages mis en oeuvre pour la prestation 9,00 % 1.3)Définition des fournisseurs et des matériaux envisagés et fiches produits 9,00 % 1.4)Méthodes et organisation du chantier (chantier à proximité d'une école en activité), de la gestion des livraisons, de la gestion des risques, du traitement des déchets, de la limitation des nuisances sonores liées à la proximité de l'école 14,00 EUR 1.5)Politique environnementale de l'entreprise avec détail de la revalorisation des déchets ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. 4,00 % 2 - Prix des prestations : 40.0% (Prix moins disant / Prix de l'offre analysée) * 40% 3 - Délai : 10.0 % Le critère délai sera analysé selon la proposition d'optimisation du délai faite par le candidat pour la réalisation des travaux de son marché.
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux pour la réhabilitation (clos couvert) du bâtiment de la Police Municipale dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Beaucaire
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux pour la réhabilitation (clos couvert) du bâtiment de la Police Municipale dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Beaucaire
Lieu principal d'exécution du marché : Sur le territoire de la Commune 30300 Beaucaire
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Les candidats devront contacter Monsieur MARTINS, Directeur des Services Techniques Infrastructure de la Commune de Beaucaire, par mail à l’adresse fabrice.martins@beaucaire.fr et Tél. 04 66 59 89 76 afin d’organiser les modalités pratiques de la visite.
Autres informations complémentaires : Il s'agit d'un marché ordinaire. Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire. Le lot n°1 comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire relatif à la mise en place de pics anti pigeon. Durée : La durée du contrat se confond avec le délai d’exécution. Le délai d’exécution global des travaux proprement dit est de 6 mois (y compris période de préparation) maximum à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution. Les candidats sont invités à proposer des délais optimisés sur leurs prestations dans l’acte d’engagement (Cf. critère de sélection des offres). Retrait du dossier de consultation : Il est remis gratuitement à chaque candidat et disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget de la Ville de Beaucaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Cautionnement et garanties exigées : Article 8 et 9 du CCAP. Forme juridique du groupement : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire commun du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du présent marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Modification du DCE : Article 5 du RC Renseignements complémentaires : Article 9.1 du RC Négociation : Article 8.3 du RC Conditions de remise des offres et des candidatures : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches-securises.fr Procédures de recours et voies de recours : Article 9.2 du RC
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/09/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>