Le Grand Chalon 24710058900099 Chalon-sur-Saône Cedex 71321 https://arnia-bfc.fr/ MAPA26MA54 Service Commande Publique service.marches@chalonsursaone.fr +33 385905175 Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 2026-10-08T17:00:00 Liaison cyclable de Fragnes-La Loyère à Crissey - Aménagement d'un itinéraire cyclable 45233162 Liaison cyclable de Fragnes-La Loyère à Crissey - Aménagement d'un itinéraire cyclable Territoire du Grand Chalon 0 Travaux de voirie 45233162 Territoire du Grand Chalon Signalisation horizontale et verticale 45233162 Territoire du Grand Chalon Tranche Pour le lot 1 : Le marché est décomposé en une tranche ferme (cheminement de la rue du Bourg à la rue de la vie aux vaches à Fragnes-La Loyère sur voirie) et une tranche optionnelle (cheminement de la rue du Bourg à la rue de la vie aux vaches à Fragnes-La Loyère via la passerelle). Le délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois à compter de la notification du marché correspondant à la tranche ferme. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE Le Grand Chalon, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots suivants : lot 1 tranche ferme Marchés similaires Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Durée Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Délai Lot 1 tranche ferme : Le délai d'exécution de la tranche est de 10 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que les travaux seront exécutés à partir de décembre 2026. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 2 semaines. Lot 1 tranche optionnelle : Le délai d'exécution de la tranche est de 2 semaines. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service d'affermissement de la tranche, prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 2 semaines. Lot 2 : Le délai d'exécution du lot est de 2 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que les travaux seront exécutés à partir de décembre 2026. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 6 semaines. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA26MA54. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Voie et délai de recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution. Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation. 26-89718 3.2.5 Le Grand Chalon 2026-09-16 2026-10-08T17:00:00 2026-10-08 199 Matériaux routiers 322 Signalisation 71 Liaison cyclable de Fragnes-La Loyère à Crissey - Aménagement d'un itinéraire cyclable Avis de marché - Avis n° 26-89718 du 16/09/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 26-89718
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Le Grand Chalon
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24710058900099
Ville : Chalon-sur-Saône Cedex
Code postal : 71321
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://arnia-bfc.fr/
Identifiant interne de la consultation : MAPA26MA54
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : service.marches@chalonsursaone.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 385905175
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 08/10/2026 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Liaison cyclable de Fragnes-La Loyère à Crissey - Aménagement d'un itinéraire cyclable
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233162
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Liaison cyclable de Fragnes-La Loyère à Crissey - Aménagement d'un itinéraire cyclable
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire du Grand Chalon
Durée du marché (en mois) : 0
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Tranche Pour le lot 1 : Le marché est décomposé en une tranche ferme (cheminement de la rue du Bourg à la rue de la vie aux vaches à Fragnes-La Loyère sur voirie) et une tranche optionnelle (cheminement de la rue du Bourg à la rue de la vie aux vaches à Fragnes-La Loyère via la passerelle). Le délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois à compter de la notification du marché correspondant à la tranche ferme. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE Le Grand Chalon, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots suivants : lot 1 tranche ferme Marchés similaires Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Durée Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Délai Lot 1 tranche ferme : Le délai d'exécution de la tranche est de 10 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que les travaux seront exécutés à partir de décembre 2026. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 2 semaines. Lot 1 tranche optionnelle : Le délai d'exécution de la tranche est de 2 semaines. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service d'affermissement de la tranche, prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 2 semaines. Lot 2 : Le délai d'exécution du lot est de 2 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que les travaux seront exécutés à partir de décembre 2026. La période de préparation de chantier débute à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage de cette période pour (maximum) 6 semaines. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA26MA54. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Voie et délai de recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution. Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/09/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>